建筑工程索賠條件
該咨詢?yōu)橛脩舫R妴栴},經(jīng)整理發(fā)布,僅供參考學(xué)習(xí)!
我也有類似問題!點(diǎn)擊提問
關(guān)于工期索賠的條件是什么的問題, (一)工期索賠的具體依據(jù) 承包商向業(yè)主提出工期索賠的具體依據(jù)主要有: (1)合同約定或雙方認(rèn)可的施工總進(jìn)度規(guī)劃; (2)合同雙方認(rèn)可的詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃; (3)合同雙方認(rèn)可的對(duì)工期的修改文件; (4)施工日志、氣象資料; (5)業(yè)主或工程師的變更指令; (6)影響工期的干擾事件; (7)受干擾后的實(shí)際工程進(jìn)度等; (二)《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)確定的可以順延工期的條件 《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1項(xiàng)規(guī)定,在合同履行過程中,因下列情況導(dǎo)致工期延誤和(或)費(fèi)用增加的,由發(fā)包人承擔(dān)由此延誤的工期和(或)增加的費(fèi)用,且發(fā)包人應(yīng)支付承包人合理的利潤(rùn): (1)發(fā)包人未能按合同約定提供圖紙或所提供圖紙不符合合同約定的; (2)發(fā)包人未能按合同約定提供施工現(xiàn)場(chǎng)、施工條件、基礎(chǔ)資料、許可、批準(zhǔn)等開工條件的; (3)發(fā)包人提供的測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和水準(zhǔn)點(diǎn)及其書面資料存在錯(cuò)誤或疏漏的; (4)發(fā)包人未能在計(jì)劃開工日期之日起7天內(nèi)同意下達(dá)開工通知的; (5)發(fā)包人未能按合同約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款或竣工結(jié)算款的; (6)監(jiān)理人未按合同約定發(fā)出指示、批準(zhǔn)等文件的; (7)專用合同條款中約定的其他情形。
對(duì)內(nèi)容有疑問,可立即反饋反饋
建筑工程索賠條件有: 1.合同對(duì)方違約,不履行或末正確履行合同義務(wù)與責(zé)任; 2.合同錯(cuò)誤,如合同條文不全、錯(cuò)誤矛盾,設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范錯(cuò)誤等; 3.合同變化; 4.工程環(huán)境變化,包括法律,物價(jià)和自然條件變化等; 5.不可抗力因素,如惡劣天氣,地震,洪水,戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)等。
建筑工程索賠要具備的條件如下:1.構(gòu)成施工項(xiàng)目索賠條件的事件發(fā)生;2.與合同對(duì)照,事件造成了承包人工程項(xiàng)目成本的額外支出,或直接經(jīng)濟(jì)損失;3.造成費(fèi)用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于承包人的行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任;4.承包人按合同規(guī)定的程序和時(shí)間提交索賠意向通知和索賠報(bào)告。
-
建筑工程有哪些索賠條件1.構(gòu)成施工項(xiàng)目索賠條件的事件發(fā)生;2.與合同對(duì)照,事件造成了承包人工程項(xiàng)目成本的額外支出,或直接經(jīng)濟(jì)損失;3.造成費(fèi)用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于承包人的行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。
2020.08.18 339 -
建筑工程索賠的條件有哪些進(jìn)行工程索賠的法定條件是: 1.合同對(duì)方違約,不履行或末正確履行合同義務(wù)與責(zé)任; 2.合同錯(cuò)誤,如合同條文不全、錯(cuò)誤矛盾,設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范錯(cuò)誤等; 3.合同變化; 4.工程環(huán)境變化,包括法律,物價(jià)和自然條件變化等; 5.不可抗力因素,如惡
2021.02.12 190 -
建筑工程索賠條件包括哪些建筑工程索賠要具備的條件如下: 1、構(gòu)成施工項(xiàng)目索賠條件的事件發(fā)生; 2、與合同對(duì)照,事件造成了承包人工程項(xiàng)目成本的額外支出,或直接經(jīng)濟(jì)損失; 3、造成費(fèi)用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于承包人的行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任; 4、承包人按合同
2020.10.13 225
-
建筑工程索賠有哪些條件?
建筑工程索賠條件如下: 1、另一方違約,不履行或正確履行合同義務(wù)和責(zé)任; 2、合同錯(cuò)誤,如合同矛盾錯(cuò)誤、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范錯(cuò)誤等錯(cuò)誤; 3、合同變化; 4、工程環(huán)境的變化包括法律、價(jià)格和自然條件的變化
2022-01-05 15,340 -
建筑工程索賠條件有哪些
索賠的成立,應(yīng)該同時(shí)具備以下三個(gè)前提條件: (1)與合同對(duì)照,事件已造成了承包人工程項(xiàng)目成本的額外支出,或直接工期損失; (2)造成費(fèi)用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于承包人的行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任
2022-08-28 15,340 -
建筑工程索賠有哪些條件
索賠的成立,應(yīng)該同時(shí)具備以下三個(gè)前提條件: (1)與合同對(duì)照,事件已造成了承包人工程項(xiàng)目成本的額外支出,或直接工期損失; (2)造成費(fèi)用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于承包人的行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任
2022-09-01 15,340 -
建筑工程有哪些索賠條件
1.構(gòu)成施工項(xiàng)目索賠條件的事件發(fā)生;2.與合同對(duì)照,事件造成了承包人工程項(xiàng)目成本的額外支出,或直接經(jīng)濟(jì)損失;3.造成費(fèi)用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于承包人的行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。
2021-12-28 15,340
-
00:53
無效建筑工程施工合同的條件無效的建筑工程施工合同,具有以下條件。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(一)》的相關(guān)規(guī)定可知,在下列幾種情形下訂立的建設(shè)工程施工合同,均認(rèn)定為無效合同:1、承包人未取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的;2
1,622 2022.04.15 -
01:32
建筑工程合同簽訂流程建筑合同簽訂的流程可以分為4個(gè)階段: 1、簽約準(zhǔn)備階段 簽約準(zhǔn)備階段是全部合同工作的基礎(chǔ),加強(qiáng)這一階段的調(diào)查工作對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制和合同管理具有特別重要的意義。 2、簽約協(xié)商階段 協(xié)商是就未來將要訂閱的合同的主要條款交換意見,達(dá)成合同的過程,這一過
2,550 2022.04.15 -
00:58
建設(shè)工程索賠時(shí)效是怎樣的在建設(shè)工程索賠糾紛中,受到侵害的一方可以起訴另外一方,要求另外一方進(jìn)行賠償。在向法院起訴的過程中。一定要注意訴訟時(shí)效的問題。訴訟時(shí)效是三年。訴訟時(shí)效并不是從侵權(quán)發(fā)生時(shí)開始計(jì)算的,而是從被侵權(quán)方知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時(shí)開始計(jì)算的。被侵權(quán)方
1,262 2022.04.17






