建設(shè)工程不符合施工標(biāo)準(zhǔn)處罰條例
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點(diǎn)擊提問
建設(shè)單位違反本條例規(guī)定，有下列行為之一的，由縣以上人民政府建設(shè)行政主管部門給予警告、責(zé)令停工，并可處以工程總造價(jià)0.5%至2%的罰款：(一)未按規(guī)定進(jìn)行工程報(bào)建的;(二)建設(shè)工程未按規(guī)定招標(biāo)的;(三)未按規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的;(四)未按規(guī)定辦理建設(shè)工程開工審批和施工許可證而擅自施工的;(五)指定設(shè)備、材料供應(yīng)單位的;(六)涉及主體或承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的維修及裝飾工程，以及涉及建筑物外型變動(dòng)的工程，沒有設(shè)計(jì)方案且未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自動(dòng)工的;(七)擅自更改設(shè)計(jì)文件的;(八)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收合格擅自投入使用;(九)工程發(fā)包違反工程造價(jià)規(guī)定壓級(jí)、壓價(jià)，或者要求承包方以帶資墊款作為前提條件以及附加其他不合格條件的。
對(duì)內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方和承包方為完成商定的施工工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù)，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價(jià)款。建設(shè)工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價(jià)款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，同時(shí)也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。目前我國的《建設(shè)工程施工合同》借鑒了國際上廣泛使用的FIDIC土木工程施工合同條款，由國家建設(shè)部、國家工商行政管理局聯(lián)合發(fā)布，主要由《協(xié)議書》、《通用條款》、《專用條款》三部分組成，并附有三個(gè)附件：《承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表》、《發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備一覽表》、《工程質(zhì)量保修書》。建設(shè)工程施工合同的主要內(nèi)容包括以下幾項(xiàng)： 1、工程范圍； 2、建設(shè)工期； 3、中間交工工程的開工和竣工時(shí)間； 4、工程質(zhì)量； 5、工程造價(jià)； 6、技術(shù)資料交付時(shí)間； 7、材料和設(shè)備的供應(yīng)責(zé)任； 8、撥款和結(jié)算； 9、竣工驗(yàn)收； 10、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期； 11、相互協(xié)作條款。
-
建設(shè)工程建設(shè)合同與施工合同建設(shè)工程施工合同不屬于實(shí)踐合同，實(shí)踐合同，又稱要物合同，是相對(duì)于諾成合同而言的一種合同類型，其指除當(dāng)事人意思表示一致以外； 尚需交付標(biāo)的物或完成其他現(xiàn)實(shí)給付才能成立的合同。一般認(rèn)為保管合同、定金合同、質(zhì)押合同、自然人之間的借款合同是實(shí)踐合同
2021.01.30 390 -
建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)程序一、前期手續(xù)準(zhǔn)備：在招標(biāo)前，首先落實(shí)招標(biāo)前的各項(xiàng)手續(xù)是否齊全完備。 1、報(bào)建表 2、投資計(jì)劃 3、建設(shè)用地規(guī)劃許可證 4、建設(shè)工程規(guī)劃許可證 5、消防審核意見書 6、設(shè)計(jì)合同備案 7、施工圖審查 8、資金審計(jì)等。如果有缺項(xiàng)，及時(shí)提醒建設(shè)單位
2020.05.24 640 -
建設(shè)工程施工合同性質(zhì)建設(shè)工程施工合同屬于承攬合同性質(zhì)。建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方（建設(shè)單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù)，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價(jià)款。
2021.01.24 250
-
建設(shè)工程不符合施工標(biāo)準(zhǔn)處罰條例
建設(shè)單位違反本條例規(guī)定，有下列行為之一的，由縣以上人民政府建設(shè)行政主管部門給予警告、責(zé)令停工，并可處以工程總造價(jià)0.5%至2%的罰款：(一)未按規(guī)定進(jìn)行工程報(bào)建的;(二)建設(shè)工程未按規(guī)定招標(biāo)的;(三)
2022-04-05 15,340 -
建設(shè)工程不符合施工標(biāo)準(zhǔn)處罰條例和依據(jù)
建設(shè)單位違反本條例規(guī)定，有下列行為之一的，由縣以上人民政府建設(shè)行政主管部門給予警告、責(zé)令停工，并可處以工程總造價(jià)0.5%至2%的罰款：(一)未按規(guī)定進(jìn)行工程報(bào)建的;(二)建設(shè)工程未按規(guī)定招標(biāo)的;(三)
2022-03-16 15,340 -
建設(shè)單位違反《建設(shè)工程施工許可證》條例有哪些責(zé)令處罰和罰款規(guī)定
建設(shè)單位違反本條例規(guī)定，有下列行為之一的，由縣以上人民政府建設(shè)行政主管部門給予警告、責(zé)令停工，并可處以工程總造價(jià)0.5%至2%的罰款：(一)未按規(guī)定進(jìn)行工程報(bào)建的;(二)建設(shè)工程未按規(guī)定招標(biāo)的;(三)
2022-03-07 15,340 -
建設(shè)工程施工標(biāo)準(zhǔn)合同是什么？
甲方： (以下簡稱甲方)乙方： (以下簡稱乙方)為了充分發(fā)揮甲乙雙方各自優(yōu)勢(shì)，開拓市場(chǎng)，共同發(fā)展，為明確雙方的職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)精神，結(jié)合本工程實(shí)際，雙方本著平等、自
2021-09-03 15,340
-
01:37
對(duì)于無效的建設(shè)工程施工合同怎樣處理無效的工程施工合同如何處理 對(duì)于建設(shè)工程施工合同無效，但是建設(shè)工程經(jīng)過竣工驗(yàn)收以后合格的，承包人請(qǐng)求參照合同的約定支付相應(yīng)工程價(jià)款的，應(yīng)該及時(shí)予以支持；對(duì)于建設(shè)工程施工合同無效，并且建設(shè)工程經(jīng)過竣工驗(yàn)收不合格的，一般需要按照具體的情形分別處
1,404 2022.04.17 -
00:53
無效建筑工程施工合同的條件無效的建筑工程施工合同，具有以下條件。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》的相關(guān)規(guī)定可知，在下列幾種情形下訂立的建設(shè)工程施工合同，均認(rèn)定為無效合同：1、承包人未取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的；2
1,622 2022.04.15 -
00:55
建設(shè)工程施工合同糾紛管轄怎么確定關(guān)于建設(shè)工程施工合同糾紛的管轄權(quán)確定，有如下兩種不同的情形： 1、合同約定存在有效仲裁條款的，依法屬于《民事訴訟法》第一百二十四條，雙方當(dāng)事人達(dá)成書面仲裁協(xié)議申請(qǐng)仲裁、不得向人民法院起訴，人民法院應(yīng)當(dāng)告知原告向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁的情形，該案應(yīng)
997 2022.04.15
