久久免费的精品国产v∧,精品国产一区二区三区四区色,久久国产视频,国内精品久久久久影院日本,黄色视频在线观看免费

您的位置:法師兄 > 精選問(wèn)答 > 發(fā)包人擅自改變工程竣工日期的影響

發(fā)包人擅自改變工程竣工日期的影響

2023-01-19 15:54

該咨詢?yōu)橛脩舫R?jiàn)問(wèn)題,經(jīng)整理發(fā)布,僅供參考學(xué)習(xí)!

我也有類似問(wèn)題!點(diǎn)擊提問(wèn)

推薦答案

安徽在線咨詢顧問(wèn)團(tuán)

2023-01-19回復(fù)

按照最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋第十四條的規(guī)定,當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的,按照以下情形分別處理:(一)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期;(二)承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,發(fā)包人拖延驗(yàn)收的,以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期;(三)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。因此即使工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人進(jìn)行使用的,就可以視為竣工之日要求發(fā)包人支付工程款。司法依據(jù):最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋第十四條當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的,按照以下情形分別處理:(一)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期;(二)承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,發(fā)包人拖延驗(yàn)收的,以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期;(三)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。

展開(kāi)更多

對(duì)內(nèi)容有疑問(wèn),可立即反饋反饋

同類普法

章法律師

廣東律參律師事務(wù)所

1、工程量增加 施工過(guò)程中,發(fā)包人時(shí)常要求承包人增加工程量,因而必然導(dǎo)致工期的增加。這種情形下,工期自然順延。 2、發(fā)包人變更設(shè)計(jì) 若在施工過(guò)程中,發(fā)包人變更設(shè)計(jì),則因發(fā)包人變更設(shè)計(jì)而導(dǎo)致承包人無(wú)法施工的期間應(yīng)當(dāng)從工期中扣除,即順延相應(yīng)的工期。 3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計(jì)圖紙等施工必需的資料 若發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計(jì)圖紙等施工必需的資料,導(dǎo)致承包人無(wú)法施工的,則從發(fā)包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發(fā)包人缺乏建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證或其他原因?qū)е掠嘘P(guān)政府部門要求停工的,則停工期間應(yīng)當(dāng)從工期中予以扣除。 4、發(fā)包人未按約支付工程款 一般來(lái)說(shuō),當(dāng)事人在施工合同中均約定發(fā)包人按工程進(jìn)度支付工程進(jìn)度款。若發(fā)包人未按期支付工程進(jìn)度款,承包人有權(quán)停工,因此引起的工期延誤責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。 5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過(guò)程中銜接不當(dāng) 實(shí)踐中,通常存在發(fā)包人將部分工程如鋼結(jié)構(gòu)工程、消防工程、水電工程、空調(diào)工程等直接分包給他人施工,或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過(guò)程中,承包人與分包人之間可能因施工銜接不當(dāng)導(dǎo)致工期延誤,在此情形下,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的工期延誤責(zé)任。 6、工程質(zhì)量鑒定 根據(jù)《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十五條:建設(shè)工程竣工前,當(dāng)事人對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。對(duì)工程質(zhì)量的鑒定可否作為順延工期的理由,主要以工程質(zhì)量是否合格作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。如果工程質(zhì)量經(jīng)鑒定是合格的,則應(yīng)將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質(zhì)量經(jīng)鑒定不合格,則工期不應(yīng)當(dāng)順延,承包人逾期竣工的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。 7、不可抗力或其他因素 承包人在施工過(guò)程中如發(fā)生不可抗力因素,或者其他不可歸責(zé)于承包人的意外事件導(dǎo)致工期延誤的,承包人有權(quán)主張工期順延。比如發(fā)生地震、暴雨期間無(wú)法施工,工期順延。 建設(shè)、施工、監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)關(guān)注施工許可證上注明的合同工期,發(fā)現(xiàn)工程不能按期竣工的,應(yīng)及時(shí)互相督促辦理延期手續(xù),以免施工許可證失效。

章法律師

廣東律參律師事務(wù)所

建設(shè)工程的實(shí)際竣工日期:竣工驗(yàn)收合格的,以驗(yàn)收合格之日為竣工日期;發(fā)包人拖延驗(yàn)收的,以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期;未經(jīng)竣工驗(yàn)收發(fā)包人擅自使用的,以工程投入使用之日為竣工日期。

律師普法更多>>
  • 工程竣工日期如何認(rèn)定
    工程竣工日期如何認(rèn)定

    1、建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期; 2、承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,發(fā)包人拖延驗(yàn)收的,以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期; 3、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。

    2020.04.02 428
  • 工程竣工日期如何認(rèn)定?
    工程竣工日期如何認(rèn)定?

    工程竣工日期的認(rèn)定如下: (一)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,竣工日期應(yīng)認(rèn)定為竣工驗(yàn)收合格之日; (二)承包人提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后發(fā)包人拖延驗(yàn)收的,竣工日期應(yīng)認(rèn)定為承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日; (三)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收發(fā)包人擅自使用的,竣工日期應(yīng)認(rèn)

    2021.04.14 217
  • 如何確定工程竣工日期
    如何確定工程竣工日期

    認(rèn)定工程的竣工日期如下: (一)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,竣工日期應(yīng)認(rèn)定為竣工驗(yàn)收合格之日; (二)承包人提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后發(fā)包人拖延驗(yàn)收的,竣工日期應(yīng)認(rèn)定為承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日; (三)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收發(fā)包人擅自使用的,竣工日期應(yīng)認(rèn)

    2021.01.29 322
專業(yè)問(wèn)答更多>>
  • 發(fā)包人擅自改變工程竣工日期是否可以認(rèn)定工程竣工之日的

    按照最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋第十四條的規(guī)定,當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的,按照以下情形分別處理:(一)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日

    2022-04-29 15,340
  • 發(fā)包人擅自改變工程竣工日期是否可以認(rèn)定工程竣工之日

    按照最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋第十四條的規(guī)定,當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的,按照以下情形分別處理:(一)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日

    2022-05-10 15,340
  • 發(fā)包人擅自改變工程竣工日期,是否可以認(rèn)定工程竣工之日的效力

    按照最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋第十四條的規(guī)定,當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的,按照以下情形分別處理:(一)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日

    2022-05-09 15,340
  • 發(fā)包人擅自改變工程竣工日期,是否可以認(rèn)定工程竣工之日的效力?

    按照最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋第十四條的規(guī)定,當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的,按照以下情形分別處理:(一)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日

    2022-04-25 15,340
法律短視頻更多>>
  • 開(kāi)發(fā)商擅自改變小區(qū)規(guī)劃怎么維權(quán) 00:54
    開(kāi)發(fā)商擅自改變小區(qū)規(guī)劃怎么維權(quán)

    開(kāi)發(fā)商擅自改變小區(qū)規(guī)劃,可以通過(guò)以下方式維權(quán): 1、可以直接找開(kāi)發(fā)商,雙方進(jìn)行協(xié)商和溝通,這也是解決糾紛的最常見(jiàn)途徑??梢耘c開(kāi)發(fā)商可以采用口頭、書面等多種形式和對(duì)方協(xié)商溝通,找到解決糾紛的途徑; 2、可以向消費(fèi)者協(xié)會(huì)投訴。開(kāi)發(fā)商擅自改變小區(qū)

    3,319 2022.04.17
  • 建設(shè)工程竣工驗(yàn)收的程序是什么 00:55
    建設(shè)工程竣工驗(yàn)收的程序是什么

    建設(shè)工程竣工驗(yàn)收的程序主要包括了以下步驟:第1步就是由施工單位進(jìn)行自檢。施工單位應(yīng)當(dāng)在施工完成之后自行組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收。如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,那么要及時(shí)進(jìn)行整改。完成自檢之后就由監(jiān)理單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn),也就是竣工預(yù)驗(yàn)收,監(jiān)理單位在驗(yàn)收之后要向建設(shè)

    2,802 2022.04.15
  • 建筑工程竣工驗(yàn)收程序是怎樣的 00:57
    建筑工程竣工驗(yàn)收程序是怎樣的

    建設(shè)工程竣工驗(yàn)收的程序包括以下步驟:1,施工單位自檢評(píng)定。單位工程完工后,施工單位對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量檢查,確認(rèn)符合設(shè)計(jì)文件及合同要求,填寫《工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》;2,監(jiān)理單位提交《工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告》,勘察、設(shè)計(jì)單位提出《質(zhì)量檢查報(bào)告》;3,建設(shè)(監(jiān)理

    4,961 2022.04.15
房產(chǎn)糾紛不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航
有問(wèn)題
就會(huì)有解決辦法
在線咨詢

離婚、工傷、刑事、債務(wù)... 最快3分鐘內(nèi)有答案

法師兄法務(wù)
您好,請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助到您的?