工期順延有哪些確認方式？
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學習！
我也有類似問題！點擊提問
承包人在工期可以順延的情況發(fā)生后14天內(nèi)，就將延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的追加合同價款向工程師提出書面報告。工程師在收到報告后14天內(nèi)予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意工期順延。 當然，工程師確認的工期順延期限應當是事件造成的合理延誤，由工程師根據(jù)發(fā)生事件的具體情況和工期定額、合同等的規(guī)定確認。
根據(jù)《建設工程司法解釋二》第6條規(guī)定：當事人約定順延工期應當經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延的確認，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應予支持。
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
-
工程延期有哪些方式？最長可延期多少天？領取了施工許可證之后，最多可以延期六個月，分兩次延期。建設工程也不能無限延期，如果施工許可證超出法律、法規(guī)的規(guī)定而廢止，應當重新申請或者辦理相關的手續(xù)后才能繼續(xù)進行。
2020.10.11 931 -
行政確認的方式有哪些確定。即對個人、組織的法律地位與權利義務的確定。如在頒發(fā)土地使用證、宅基地使用證、房屋產(chǎn)權證書中確定財產(chǎn)所有權，在頒發(fā)專利證書、商標專用證書中確認專利權、商標權等等。認可。又稱認證。是行政主體對個人、組織已有法律地位和權利義務以及確認事項是
2020.09.01 334 -
工期順延包括哪些情況工期順延包括哪些情況：發(fā)包人沒有按照約定及時提供施工所需的原材料和施工設備；發(fā)包人沒有及時向承包人提供施工資金；發(fā)包人突然變更施工計劃等各種情形。
2021.01.01 239
-
工期順延如何確認
承包人在工期可以順延的情況發(fā)生后14天內(nèi)，就將延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的追加合同價款向工程師提出書面報告。工程師在收到報告后14天內(nèi)予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意工期順延。當然，工程師確
2022-09-07 15,340 -
怎樣確認工期順延
1、工期順延的確認是：承發(fā)包雙方根據(jù)法律及合同約定，在出現(xiàn)非承包方原因以及不可抗力導致無法正常施工的情況下，雙方就該事件引起的延誤天數(shù)予以順延達成一致的行為。 2、法律依據(jù)；《關于審理建設工程施工合同
2022-11-03 15,340 -
工期順延怎么確認
承包人在工期可以順延的情況發(fā)生后14天內(nèi)，就將延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的追加合同價款向工程師提出書面報告。工程師在收到報告后14天內(nèi)予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意工期順延。當然，工程師確
2022-09-07 15,340 -
怎么確認工期順延
1、工期順延的確認是：承發(fā)包雙方根據(jù)法律及合同約定，在出現(xiàn)非承包方原因以及不可抗力導致無法正常施工的情況下，雙方就該事件引起的延誤天數(shù)予以順延達成一致的行為。 2、法律依據(jù)；《關于審理建設工程施工合同
2022-11-04 15,340
-
01:14
工期順延哪些情況算合法工期順延的合法情況有，發(fā)包人要求承包人增加工程量；發(fā)包人變更設計；發(fā)包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料；以及發(fā)包人未按約支付工程款等。施工過程中，發(fā)包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導致工期的增加。這種情形下，工期自然順
1,193 2022.04.15 -
01:21
工期順延和工期延誤有什么區(qū)別工期延誤，即工程在施工時一項或幾項工作實際完成的時間，比計劃規(guī)定的完成時間晚，從而可能使合同工期的延長。 通常情況下，工期延誤有兩種情形：第一種是在施工時，實際的施工進度比發(fā)包人批準的計劃施工進度落后，但這種情況有可能改變。第二種是在完工并
3,452 2022.04.15 -
01:09
工程價款結(jié)算有哪些方式工程價款結(jié)算方式主要有以下三種：按月定期結(jié)算、分段結(jié)算、竣工后一次結(jié)算。按月定期結(jié)算是指每月由施工企業(yè)提出已完成工程月報表，連同工程價款結(jié)算賬單，經(jīng)建設單位簽證，交建設銀行辦理工程價款結(jié)算的方法。分段結(jié)算是指以單項工程為對象，按施正進度將其
917 2022.06.01
