出現(xiàn)拖欠工程款的糾紛時，首先可以先協(xié)商解決。施工單位與發(fā)包人就工程款的支付進行協(xié)商，達成一致以后可以解決拖欠工程款的糾紛。但是在現(xiàn)實生活中，一般協(xié)商都是比較困難的，因為如果發(fā)包人會按照合同約定來支付工程款的話，也不會等到協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，可以去法院進行訴訟。訴訟是發(fā)生糾紛以后比較有效的解決方式，因為法院的判決對于當事人是法律有約束力的，判決生效以后，當事人不履行給付義務，另一方當事人可以申請法院進行強制執(zhí)行。

由于許多的發(fā)包方本身具有一定的社會活動能力，經(jīng)常出現(xiàn)雖有支付能力，但是出現(xiàn)拖欠工程款問題，待訴到法院后，以各種方法拖延支付，以達到長期無償使用應付工程款的目的。 1、申請訴前財產(chǎn)保全。訴前財產(chǎn)保全是在申請人提出申請，提供擔保后48小時之內(nèi)，法院在不通知對方的情況下必須采取保全措施。這樣就不會給老賴任何可乘之機。 2、取得生效判決，直接劃轉欠付的工程款，避免久拖不決。 三、以各種理由拒不支付工程款的處理辦法。 1、以發(fā)包方的甲方尚未支付為理由，拒不支付。 應對辦法：將發(fā)包方的甲方列為被告（有依據(jù)）或第三人，在一個案件中處理。同時，法院通常對于只有發(fā)包方的甲方支付工程款后，發(fā)包方才支付給施工方支付工程款的約定也是不支持的。當然需要有經(jīng)驗的律師整體把控，方能實現(xiàn)目的。 2、以質量或工期延誤為由拒不支付。 應對辦法：關于質量和工期延誤問題，法律均有明確規(guī)定。例如：擅自使用不得就質量問題主張權利，未支付進度款工期順延等。施工方應當通過專業(yè)的律師區(qū)分質量或工期延誤產(chǎn)生的原因，依法確定責任方，進而依法主張權利。不要聘請不專業(yè)的律師，讓對方的拖欠工程款的借口“弄假成真”。 3、以存在變更或增項為由拒不支付。 應對辦法：關于上述問題，法律亦有明確規(guī)定：“增項款應與進度款同時支付”。施工方應當聘請專業(yè)的律師，認真研讀合同、認真整理和收集證據(jù)、找到法律依據(jù)。不要給發(fā)包人留下任何拖欠的借口。 4、以施工方中途撤場為由拒不支付。 施工方中途撤場通常是因為發(fā)包方違約或者第三方原因導致合同目的不能實現(xiàn)。施工人在主張工程款時，一定要重視證據(jù)的收集，保留撤場不是施工方原因造成的證據(jù)，保留已完工程量的證據(jù)。如果證據(jù)不完整可以在專業(yè)律師的幫助下收集證據(jù)。 5、其他原因拒不支付的。 應對辦法：拒不支付工程款的理由千奇百怪，有結算后拒不支付的，拒不驗收擅自使用后仍不支付的等等。 包括之前1－4條列舉的情況，施工人均需要通過專業(yè)律師梳理證據(jù)，研讀合同，組織證據(jù)，找到法律依據(jù)。在有理有據(jù)的情況下，一一否定各種拖欠理由。 在通過律師取證后，依據(jù)合同約定和法律規(guī)定先保證自己已經(jīng)履行了全部應盡義務（包括但不限于通知義務、催款義務等），然后通過律師向發(fā)包人發(fā)送律師函，告知其不支付可能面臨巨額的賠償，實現(xiàn)不戰(zhàn)以屈人之兵的效果。如果未能實現(xiàn)目的，需結合之前的工作通過法院主張權利。