久久免费的精品国产v∧,精品国产一区二区三区四区色,久久国产视频,国内精品久久久久影院日本,黄色视频在线观看免费

施工條件與施工方法的變化潛在著索賠機(jī)會(huì)
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-21 09:24:25 449 人看過

1、加速施工引起勞動(dòng)力資源、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備的增加以及各工種交叉干擾增大工作量等額外增加的費(fèi)用;

2、因場地狹窄、以致場內(nèi)運(yùn)輸運(yùn)距增加所發(fā)生的超運(yùn)距費(fèi)用;

3、因在特殊環(huán)境中或惡劣條件下施工發(fā)生的降效損失和增加的安全防護(hù)。勞動(dòng)保建等費(fèi)用;以上三項(xiàng)索賠成立的條件是招標(biāo)文件及合同對此幾項(xiàng)內(nèi)容未有預(yù)先約定。

4、在執(zhí)行經(jīng)甲方批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和進(jìn)度計(jì)劃時(shí),因?qū)嶋H情況發(fā)生變化而引起施工方法的變化所增加的費(fèi)用。

一、比例計(jì)算法的公式為

(1)對于已知部分工程的延期的時(shí)間:

(2)對于已知額外增加工程量的價(jià)格:

比例計(jì)算法簡單方便,但有時(shí)不符合實(shí)際情況,比例計(jì)算法不適用于變更施工順序、加速施工、刪減工程量等事件的索賠。

(3)施工機(jī)械費(fèi)索賠

機(jī)械費(fèi)索賠包括增加臺(tái)班數(shù)量、機(jī)械閑置或工作效率降低、臺(tái)班費(fèi)率上漲等費(fèi)用。

臺(tái)班費(fèi)率按照有關(guān)定額和標(biāo)準(zhǔn)手冊取值。對于工作效率降低,應(yīng)參考勞動(dòng)生產(chǎn)率降低的人工索賠的計(jì)算方法。臺(tái)班量的計(jì)算數(shù)據(jù)來自機(jī)械使用記錄。對于租賃的機(jī)械,取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按租賃合同計(jì)算。

對于機(jī)械閑置費(fèi),有兩種計(jì)算方法。一是按公布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)租賃費(fèi)率進(jìn)行折減計(jì)算,二是按定額標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算方法,一般建議將其中的不變費(fèi)用和可變費(fèi)用分別扣除一定的百分比進(jìn)行計(jì)算。

對于工程師指令進(jìn)行計(jì)日工作的,按計(jì)日工作表中的費(fèi)率計(jì)算。

(4)現(xiàn)場管理費(fèi)索賠計(jì)算

現(xiàn)場管理費(fèi)包括工地的臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、現(xiàn)場管理人員和服務(wù)人員的工資等?,F(xiàn)場管理費(fèi)索賠計(jì)算的方法一般為:

現(xiàn)場管理費(fèi)索賠值=索賠的直接成本費(fèi)用×現(xiàn)場管理費(fèi)率

現(xiàn)場管理費(fèi)率的確定選用下面的方法:

①合同百分比法。即管理費(fèi)比率在合同中規(guī)定。

②行業(yè)平均水平法。即采用公開認(rèn)可的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率。

③原始估價(jià)法。即采用投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)確定的費(fèi)率。

④歷史數(shù)據(jù)法。即采用以往相似工程的管理費(fèi)率。

(5)總部管理費(fèi)索賠計(jì)算

總部管理費(fèi)是承包商的上級(jí)部門提取的管理費(fèi),如公司總部辦公樓折舊、總部職員工資、交通差旅費(fèi)、通訊、廣告費(fèi)等。

總部管理費(fèi)與現(xiàn)場管理費(fèi)相比,數(shù)額較為固定,一般僅在工程延期和工程范圍變更時(shí)才允許索賠總部管理費(fèi)。目前國際上應(yīng)用得最多的總部管理費(fèi)索賠的計(jì)算方法是Eichealy公式。該公式是在獲得工程延期索賠后進(jìn)一步獲得總部管理費(fèi)索賠的計(jì)算方法。對于獲得工程成本索賠后,也可參照本公式的計(jì)算方法進(jìn)一步獲得總部管理費(fèi)索賠。

①對于已獲延期索賠的Eichealy公式是根據(jù)日費(fèi)率分?jǐn)偟霓k法,其計(jì)算步驟如下:

a.延期的合同應(yīng)分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)(A)=(被延期合同原價(jià)/同期公司所有合同價(jià)之和)×同期公司計(jì)劃總部管理費(fèi);

b.單位時(shí)間(日或周)總部管理費(fèi)率(B)=(A)/計(jì)劃合同工期(日或周);

c.總部管理費(fèi)索賠值(C)=(B)×工程延期索賠(日或周)。

二、工程索賠數(shù)額如何計(jì)算

工程索賠數(shù)額費(fèi)用索賠都是以補(bǔ)償實(shí)際損失為原則,實(shí)際損失包括直接損失和間接損失兩個(gè)方面,其中要注意的一點(diǎn)是索賠對建設(shè)單位不具有任何懲罰性質(zhì)。因此,所有干擾事件引起的損失以及這些損失的計(jì)算,都應(yīng)有詳細(xì)的具體證明,并在索賠報(bào)告中出具這些證據(jù)。沒有證據(jù),索賠要求不能成立。所有賠償金額,都應(yīng)該是施工單位為履行合同所必須支出的費(fèi)用;按此金額賠償后,應(yīng)使施工單位恢復(fù)到未發(fā)生事件前的財(cái)務(wù)狀況。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
律師服務(wù)
2025年10月28日 09:42
你好,請問你遇到了什么法律問題?
加密服務(wù)已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多招標(biāo)文件相關(guān)文章
  • 索賠成立的三個(gè)條件以及施工工程索賠的法律依據(jù)
    索賠成立的三個(gè)條件包括因違約以及造成施工單位成本的額外支出以及損失,該后果不屬于施工單位應(yīng)承擔(dān)的行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任,并且施工單位已經(jīng)提出索賠意向通知和索賠報(bào)告。施工工程索賠的法律依據(jù)是《中華人民共和國民法典》第五百八十三條、第五百八十四條。一、索賠成立的三個(gè)條件索賠成立的三個(gè)條件包括:1.與合同相對照,事件已造成了施工單位成本的額外支出,或直接工期損失;2.造成費(fèi)用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于施工單位應(yīng)承擔(dān)的行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任;3.施工單位按合同規(guī)定的程序,提交了索賠意向通知和索賠報(bào)告。二、施工工程索賠的法律依據(jù)施工工程索賠的法律依據(jù)如下:《中華人民共和國民法典》第五百八十三條當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,在履行義務(wù)或者采取補(bǔ)救措施后,對方還有其他損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。第五百八十四條當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定,造成對方損失的,損失賠
    2023-06-05
    460人看過
  • 施工索賠與違約責(zé)任的區(qū)別和構(gòu)成條件
    在合同涵界范圍內(nèi),施工索賠與違約責(zé)任是兩個(gè)既有聯(lián)系又有根本區(qū)別的兩個(gè)載體。施工索賠是處理非主觀過錯(cuò)違約責(zé)任的一種方法,它的客觀因素或不定因素含量高;施工索賠是合同當(dāng)事人為正確履行合同義務(wù)而采取非人身懲罰或不追究責(zé)任,只計(jì)算補(bǔ)償當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)利益的一種手段。違約責(zé)任是指合同一方或雙方當(dāng)事人違反合同規(guī)定的義務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。違約責(zé)任的主要特征是合同當(dāng)事人有主觀上的過錯(cuò),且過錯(cuò)事實(shí)是構(gòu)成違約責(zé)任的主觀條件。構(gòu)成施工索賠必須滿足以下幾方面條件:(1)客觀性必須確實(shí)存在不符合合同或違反合同的事件,并提供確鑿的證據(jù),此證據(jù)足以證明對承包人的工期或施工成本已造成影響。(2)合理性索賠要求應(yīng)合情合理,符合實(shí)際情況,真實(shí)反映由于事件發(fā)生在時(shí)效內(nèi)非一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商所預(yù)料到而造成了實(shí)際損失。(3)合法性事件非承包人自身原因引起,按照合同條款對方應(yīng)給予補(bǔ)償,索賠要求應(yīng)符合合同的規(guī)定。
    2023-06-07
    258人看過
  • 建筑施工合同變更索賠
    鑒定結(jié)論
    一、案情介紹1、簽訂合同:一九九九年九月一日,某電建公司(以下簡稱電建公司)與某電廠公司(以下簡稱電廠公司)簽訂了《發(fā)電廠工程施工承包合同》,合同約定,發(fā)包方將合同承包范圍內(nèi)的建筑及設(shè)備安裝工程發(fā)包給電建設(shè)公司,電建公司依照施工合同和圖紙履行了施工義務(wù),電廠公司依約向電建公司支付工程價(jià)款。合同約定合同價(jià)款包死價(jià),即承包范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目和費(fèi)用項(xiàng)目,按批準(zhǔn)概算確定的工程項(xiàng)目和費(fèi)用項(xiàng)目的概算價(jià)8762萬元作為合同價(jià)。2、履行合同:合同簽訂后電建公司嚴(yán)格按照電廠公司提供的施工圖設(shè)計(jì)全面履行了施工義務(wù),并按約定將建成且經(jīng)驗(yàn)收合格的兩臺(tái)機(jī)組分別移交給了電廠公司投產(chǎn)使用。3、結(jié)算爭議:電建公司與電廠公司合同約定的概算價(jià)是當(dāng)時(shí)雙方當(dāng)事人確定包死合同價(jià)的依據(jù),從而也確定了概算價(jià)下的合同承包范圍內(nèi)的實(shí)物工程量。但在合同的實(shí)際履行過程中,電廠公司所提供的施工圖設(shè)計(jì)與簽訂合同時(shí)初步概算設(shè)計(jì)的工程量存在根本的區(qū)別,
    2023-02-15
    205人看過
  • 探討建設(shè)工程施工索賠的必要性與實(shí)現(xiàn)方法
    建設(shè)工程施工索賠作用如下:1、促進(jìn)雙方加強(qiáng)內(nèi)部管理,嚴(yán)格履行合同,提高管理質(zhì)量,加強(qiáng)合同管理,維護(hù)正常市場秩序;2、幫助雙方更快地熟悉國際慣例,掌握索賠和處理索賠的方法和技巧;3、有利于開展對外開放和對外工程承包;幫助政府改變職能,使雙方根據(jù)合同和實(shí)際情況實(shí)事求是地協(xié)商工程造價(jià)和工期,使政府?dāng)[脫繁瑣的調(diào)整、概算和協(xié)調(diào)關(guān)系等于微觀管理;4、有助于合理確定項(xiàng)目成本,將原項(xiàng)目報(bào)價(jià)中的一些不可預(yù)見成本改為實(shí)際損失支付,便于降低項(xiàng)目報(bào)價(jià),使項(xiàng)目成本更加實(shí)事求是。建設(shè)工程施工索賠的幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)提出索賠意向書根據(jù)招標(biāo)文件及合同要求中有關(guān)規(guī)定提出索賠意向書,意向書中應(yīng)包含索賠結(jié)構(gòu)物名稱、索賠事由及依據(jù)、事件發(fā)生起算日期和估算損失,無須附有詳細(xì)的計(jì)算資料和證明。這樣,使監(jiān)理工程師通過意向書就可以把整個(gè)事件的起因、地點(diǎn)及索賠方向有大致了解。意向書應(yīng)根據(jù)合同要求抄送、抄報(bào)相關(guān)單位。這一階段,要注意二點(diǎn):一是索賠
    2023-07-03
    130人看過
  • 項(xiàng)目施工的索賠與反索賠的相關(guān)法律問題
    法律咨詢:項(xiàng)目施工的索賠與反索賠問題的咨詢《合同條件》第31條中規(guī)定,“……乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)和施工規(guī)范的要求,或發(fā)生其它使合同無法履行的行為,甲方代表可以通知乙方,按協(xié)議條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造在怕?lián)p失……”,此就是說,業(yè)主可以向乙方提出的索賠。在此類索賠中,甲方往往處于主動(dòng)地位,可從應(yīng)付工程款中扣除,甚至可以用留置乙方材料設(shè)備的方法作為抵押。那么,甲方可以向乙方提出哪幾方面的索賠呢?首先,工程質(zhì)量索賠。這類索賠通常表現(xiàn)為,要求乙方對有缺陷的產(chǎn)品進(jìn)行修補(bǔ);要求乙方不能通過驗(yàn)收的產(chǎn)品進(jìn)行返工;要求乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)修復(fù)存在質(zhì)量問題的工程等。其次,工程進(jìn)度索賠。合同中已明確規(guī)定了工程竣工日期,除在合同執(zhí)行中甲方代表已批準(zhǔn)的延長工期外,乙方必須在合同規(guī)定日期內(nèi)完成合同規(guī)定的內(nèi)容。否則,甲方就會(huì)提出索賠。最后,工程保修款。工程保修款是工程竣工階段后的保修制
    2023-06-15
    364人看過
  • 施工索賠的特點(diǎn)?
    特點(diǎn)一索賠具有雙向性。承包商可以向業(yè)主索賠,業(yè)主同樣可以向承包商索賠。特點(diǎn)二索賠以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失或權(quán)利損害為前提。一、發(fā)生保險(xiǎn)競合應(yīng)該如何賠償保險(xiǎn)競合是指同一保險(xiǎn)事故發(fā)生導(dǎo)致同一保險(xiǎn)標(biāo)的受損時(shí),兩個(gè)或兩個(gè)以上的保險(xiǎn)人對此均負(fù)保險(xiǎn)責(zé)任的情形。對保險(xiǎn)競合的處理,通常做法是被保險(xiǎn)人可以有兩種以上的方式進(jìn)行索賠。在保險(xiǎn)競合的情況下提供保險(xiǎn)保障的保險(xiǎn)人都有賠償?shù)牧x務(wù),被保險(xiǎn)人可以依據(jù)任何一張保單提出索賠。在實(shí)踐中,被保險(xiǎn)人一般依據(jù)先簽發(fā)的保險(xiǎn)單索賠。根據(jù)保險(xiǎn)的補(bǔ)償原則,被保險(xiǎn)人從某一保險(xiǎn)人那里得到補(bǔ)償后,就喪失了向另外保險(xiǎn)人索賠的權(quán)利。如果被保險(xiǎn)人從某一保險(xiǎn)人沒有獲得損失的完全補(bǔ)償,不足部分可以向另外一家保險(xiǎn)公司索賠。而對于重復(fù)保險(xiǎn)的賠償?shù)奶幚?,通常由保險(xiǎn)人進(jìn)行分?jǐn)?。我國法律?guī)定的賠償方式是比例分?jǐn)偡绞?。二、費(fèi)率招標(biāo)和清單招標(biāo)的區(qū)別清單招標(biāo):由招標(biāo)方提供工程量清單,投標(biāo)方填寫價(jià)格,計(jì)算合價(jià)及總價(jià)
    2023-02-21
    345人看過
  • 發(fā)包方變更初設(shè)施工合同,承包方照圖施工索賠兩千萬
    發(fā)包方變更初設(shè)施工合同,承包方照圖施工索賠兩千萬———“包死價(jià)合同”變更索賠實(shí)例一、案情介紹1、簽訂合同:一九九九年九月一日,以**公司與一電廠公司簽訂了《發(fā)電廠工程施工承包合同》,合同約定:發(fā)包方將合同承包范圍內(nèi)的建筑及設(shè)備安裝工程發(fā)包給電建設(shè)公司,**公司依照施工合同和圖紙履行了施工義務(wù),電廠公司依約向**公司支付工程價(jià)款。合同約定合同價(jià)款包死價(jià),即承包范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目和費(fèi)用項(xiàng)目,按批準(zhǔn)概算確定的工程項(xiàng)目和費(fèi)用項(xiàng)目的概算價(jià)8762萬元作為合同價(jià)。2、履行合同:合同簽訂后**公司嚴(yán)格按照電廠公司提供的施工圖設(shè)計(jì)全面履行了施工義務(wù),并按約定將建成且經(jīng)驗(yàn)收合格的兩臺(tái)機(jī)組分別移交給了電廠公司投產(chǎn)使用。3、結(jié)算起爭議:**公司與電廠公司合同約定的概算價(jià)是當(dāng)時(shí)雙方當(dāng)事人確定包死合同價(jià)的依據(jù),從而也確定了概算價(jià)下的合同承包范圍內(nèi)的實(shí)物工程量。但在合同的實(shí)際履行過程中,電廠公司所提供的施工圖設(shè)計(jì)與簽訂
    2007-08-01
    364人看過
  • 有關(guān)工程施工的索賠
    工程索賠是一種工程意外情形產(chǎn)生的索賠,對其計(jì)價(jià)、計(jì)量、定責(zé)無明確的法律規(guī)定,因此需要時(shí)刻重視索賠,在索賠管理中要效益。施工中的常見索賠項(xiàng)目主要有下面幾種類型:1、工程檢查及中間驗(yàn)收引起的索賠。業(yè)主方工程師的檢查檢驗(yàn)不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行,因業(yè)主方工程師指令失誤、延誤檢查或其他非承包人原因發(fā)生的增加合同價(jià)款的情形,由業(yè)主方承擔(dān)。2、設(shè)計(jì)變更引起的索賠。如施工過程中業(yè)主因工程實(shí)際需要等非施工方的原因?qū)こ淘O(shè)計(jì)進(jìn)行變更,應(yīng)按照施工合同約定向承包人發(fā)出書面設(shè)計(jì)變更通知,并保留書面變更文件,因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及工期延誤產(chǎn)生的損失,應(yīng)由業(yè)主方承擔(dān),工期相應(yīng)順延。3、其他有關(guān)施工的素賠。由于建設(shè)工程工程量大、投資多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)和質(zhì)量要求高、工期長,且工程本身和工程的環(huán)境有許多不確定性,難以全部概括施工過程中存在的問題,承包方可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行索賠。常見的比如由承包商提供施工詳圖(包括計(jì)算書)交工
    2023-08-17
    236人看過
  • 項(xiàng)目施工過程中工程變更索賠處理?xiàng)l件有什么
    一、工程變更和索賠的前提條件有哪些?變更成立的前提條件:1、原合同內(nèi)容必須發(fā)生了變化,這種變化包括合同項(xiàng)目數(shù)量的增減、項(xiàng)目工程量的增減、項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的提高或降低、項(xiàng)目工期的變化、工程的形式、基線、標(biāo)高、位置、尺寸的變化等等。但是這種變化必須不能影響工程本身的使用性能和安全,否則,變更不能實(shí)施。2、變更必須由監(jiān)理單位(或業(yè)主單位)下達(dá)指示后才能實(shí)施,施工單位無權(quán)擅自變更。索賠成立的前提條件:1、必須有變更,同時(shí)變更對己方造成了損失或影響。2、索賠的依據(jù)必須充分,不能違反合同條款和法律法規(guī)。3、索賠工作必須及時(shí),在規(guī)定的期限內(nèi)提交索賠申請。二、變更與索賠相互間有什么相互關(guān)系?從概念的分析可以看出,變更是索賠的基礎(chǔ)條件,首先必須有變更,索賠才能有依據(jù)和基礎(chǔ)。但是并不是所有的變更都能取得索賠,在索賠的過程中必須取得充分的依據(jù)來證明變更是在合同規(guī)定中允許索賠的變更。同時(shí),索賠對業(yè)主和施工單位是平等的
    2023-04-03
    392人看過
  • 施工索賠的合法性分析
    施工索賠的依據(jù)主要有以下幾方面:1、招標(biāo)文件、施工合同文本及附件、補(bǔ)充協(xié)議、施工現(xiàn)場的各類簽認(rèn)記錄,經(jīng)認(rèn)可的施工進(jìn)度計(jì)劃書,工程圖紙及技術(shù)規(guī)范等。2、雙方往來的信件及各種會(huì)議,會(huì)談紀(jì)要。3、施工進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)際施工進(jìn)度記錄、施工現(xiàn)場的有關(guān)文件及工程照片。4、氣象資料、工程檢查驗(yàn)收報(bào)告和各種技術(shù)鑒定報(bào)告、工程中送停電、送停水、道路開通和封閉的記錄和證明。5、國家有關(guān)法律法令政策性文件。6、發(fā)包人或者工程師簽認(rèn)的簽證。7、工程核算資料,財(cái)務(wù)報(bào)告,財(cái)務(wù)憑證等。8、各種驗(yàn)收報(bào)告和技術(shù)鑒定。9、工程有關(guān)的圖片和錄象。10、備忘錄,對工程師或業(yè)主的口頭指示和電話應(yīng)隨時(shí)書面記錄,并請給予書面確認(rèn)。11、投標(biāo)前發(fā)包人提供的現(xiàn)場資料和參考資料。12、其他,如官方發(fā)布的物價(jià)指數(shù),匯率,規(guī)定等。國際工程施工索賠的主要原因有哪些1、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)不均國際工程承包施工的風(fēng)險(xiǎn),對施工合同的雙方——業(yè)主和承包商來說,都是存在的
    2023-06-30
    366人看過
  • 工地施工人員受傷索賠條件是什么?
    工地干活受傷索賠,可以進(jìn)行工傷申請,如果治療后存在勞動(dòng)能力喪失等情況,可以申請傷殘鑒定。申請可以由當(dāng)事人或是當(dāng)事人親屬以及用人單位向當(dāng)?shù)厣绫2块T提出。申請的時(shí)效從受到傷害的日子開始計(jì)算一年內(nèi)。如果有傷殘,在傷殘等級(jí)鑒定結(jié)果出來后,可以跟用人單位協(xié)商賠償。如果跟單位協(xié)商無法達(dá)成協(xié)議,可以到仲裁委申請仲裁。瑜伽學(xué)員訓(xùn)練受傷向經(jīng)營者索賠某公司職員任英(化名)報(bào)名參加了某公司舉辦的瑜伽訓(xùn)練課程班。第一次參加瑜伽訓(xùn)練課時(shí),在公司的會(huì)館作站立冥想訓(xùn)練過程中,突然摔倒。經(jīng)醫(yī)院診斷為下頜骨多發(fā)性骨折,花費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)近2萬元。為此,任英向法院起訴,認(rèn)為被告某公司舉辦的瑜伽班對參加練習(xí)者不盡保護(hù)義務(wù),指派的教練訓(xùn)練不當(dāng),當(dāng)我超過訓(xùn)練限度的情況,仍強(qiáng)行繼續(xù)練習(xí),又不采取合理有效的保護(hù)措施。導(dǎo)致原告摔倒,下頜觸地,下頜多處骨折。被告作為瑜伽訓(xùn)練的經(jīng)營者,應(yīng)賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。被告某公司辯稱:原告參加瑜伽課程班,在公司的
    2023-06-30
    291人看過
  • 在建工程暫停施工如何索賠
    一、在建工程暫停施工如何索賠1.停工索賠,應(yīng)該參照當(dāng)?shù)氐慕ㄔO(shè)工程造價(jià)依據(jù)進(jìn)行賠償,但必須有監(jiān)理簽過的停工,2.因發(fā)包人或工程師的行為或失誤造成停工,給承包人造成損失和(或)導(dǎo)致工期延誤的,發(fā)包人應(yīng)賠償承包人損失(即費(fèi)用索賠),順延延誤的工期(即工期索賠):費(fèi)用索賠內(nèi)容視不同的停工情況而定,一般可以包括期人工費(fèi);設(shè)備費(fèi);材料費(fèi);保函手續(xù)費(fèi);貸款利息;保險(xiǎn)費(fèi);利潤;管理費(fèi)幾個(gè)方面人工費(fèi):包括增加工作內(nèi)容的人工費(fèi)、停工損失費(fèi)和工作效率降低的損失費(fèi)等累計(jì)。設(shè)備費(fèi):可采用機(jī)械臺(tái)班費(fèi)、機(jī)械折舊費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等幾種形式。保函手續(xù)費(fèi):工程延期時(shí),保函手續(xù)費(fèi)相應(yīng)增加。3.停工索賠要看是誰的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索賠的,是業(yè)主原因造成的可以索賠,主要是人員、設(shè)備、場地租用等成本費(fèi)本,但不能包含利潤,以上人員、設(shè)備及實(shí)際停工的起訖時(shí)間必須要有監(jiān)理工程師確認(rèn),要保留好相關(guān)的資料和圖片供相關(guān)部門調(diào)查,
    2023-04-27
    238人看過
  • 判定施工索賠成立有哪些條件
    判定施工索賠成立的條件有:1.合同對方違約,不履行或末正確履行合同義務(wù)與責(zé)任;2.合同錯(cuò)誤,如合同條文不全、錯(cuò)誤矛盾,設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范錯(cuò)誤等;3.合同變化;4.工程環(huán)境變化,包括法律,物價(jià)和自然條件變化等;5.不可抗力因素,如惡劣天氣,地震,洪水,戰(zhàn)爭狀態(tài)等。一、因不可抗力拒絕履行合同是什么意思所謂不可抗力,是指合同訂立時(shí)不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括自然災(zāi)害、如臺(tái)風(fēng)、地震、洪水、冰雹;政府行為,如征收、征用;社會(huì)異常事件,如罷工、騷亂三方面。因不可抗力拒絕履行合同就是因?yàn)樯鲜隹陀^因素而拒絕履行合同。二、不可抗力是否承擔(dān)民事責(zé)任因不可抗力不能履行民事義務(wù)的通常不需要承擔(dān)責(zé)任。不可抗力是不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況,如臺(tái)風(fēng)、地震、洪水、冰雹以及非雙方當(dāng)事人所能控制的社會(huì)異常事件。當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同的全部或部分義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)免除其全部或部分的責(zé)任。三、建筑
    2023-06-24
    211人看過
  • 施工方違約條件
    合同條款
    一、施工方違約條件《中華人民共和國民法典》第八百零一條規(guī)定:“因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任?!备鶕?jù)以上法律規(guī)定可知,因施工人的原因致使建筑工程質(zhì)量不合格、逾期交付的,施工人承擔(dān)違約責(zé)任。雙方簽訂的建設(shè)工程合同中另有約定的,依照雙方當(dāng)事人的意思自治原則,因該充分尊重當(dāng)事人的意思表示,首先以合同條款為準(zhǔn)。二、施工方違約責(zé)任《中華人民共和國民法典》第七百九十一條:“禁止承包人將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包人自行完成。”違約行為是違約責(zé)任的基本構(gòu)成要件,沒有違約行為,也就沒有違約責(zé)任。當(dāng)施工方違反合同義務(wù)時(shí),就需要承擔(dān)以下相應(yīng)的違約責(zé)任:1、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,負(fù)責(zé)無償修理或返工。由于
    2023-05-06
    126人看過
換一批
#招標(biāo)投標(biāo)法
北京
律師推薦
    展開

    招標(biāo)文件是招標(biāo)工程建設(shè)的大綱,是建設(shè)單位實(shí)施工程建設(shè)的工作依據(jù),是向投標(biāo)單位提供參加投標(biāo)所需要的一切情況。 因此,招標(biāo)文件的編制質(zhì)量和深度,關(guān)系著整個(gè)招標(biāo)工作的成敗。招標(biāo)文件的繁簡程度,要視招標(biāo)工程項(xiàng)目的性質(zhì)和規(guī)模而定。... 更多>

    #招標(biāo)文件
    相關(guān)咨詢
    • 簡述施工方的索賠條件及判定
      浙江在線咨詢 2022-10-14
      工程索賠是指在施工合同履行過程中,合同的一方因合同另一方未能按約定履行其義務(wù)或發(fā)生錯(cuò)誤以及應(yīng)當(dāng)由合同另一方承擔(dān)責(zé)任的情況而發(fā)生了實(shí)際損失,向合同另一方提出給予補(bǔ)償?shù)囊?。那么判定施工索賠成立有哪些條件,是什么?
    • 挖機(jī)著火燒了施工方賠償嗎
      臺(tái)灣在線咨詢 2022-10-25
      按你的表述,涉及侵權(quán),要看施工方有沒有過錯(cuò),如果有過錯(cuò)則可能需要賠償。
    • 項(xiàng)目綠化工程施工與規(guī)劃開工條件
      寧夏在線咨詢 2022-03-30
      工程建設(shè)項(xiàng)目的附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案,按照基本建設(shè)程序?qū)徟鷷r(shí),必須有城市園林綠化行政主管部門參與審查。項(xiàng)目工程建設(shè)項(xiàng)目的附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案,按照基本建設(shè)程序?qū)徟鷷r(shí),凡綠化用地面積、綠化布局、植物配置、苗木規(guī)格達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,由城市園林綠化行政主管部門在工程規(guī)劃報(bào)送方案上加蓋“鷹潭市城市綠化審核專用章”,向市城市規(guī)劃行政主管部門申請領(lǐng)取建設(shè)工程規(guī)劃許可證。未經(jīng)城市園林綠化行政主管部門審查同意的,市城
    • 施工方企業(yè)名稱變更的條件
      河南在線咨詢 2022-08-08
      辦理公司名稱變更登記程序如下: 1.辦理名稱預(yù)先核準(zhǔn)登記 辦理名稱變更登記程序所需資料: 《名稱(變更)預(yù)先核準(zhǔn)申請書》、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、辦理人身份證。 2.填寫《企業(yè)變更(改制)登記(備案)申請書》的前三頁(需要法定代表人簽字、蓋公司章) 3.股東會(huì)決議(需要全體股東簽字、蓋章) 4.公司章程(需要法定代表人簽字、蓋公司章) 5.營業(yè)執(zhí)照正副本原件。 6.指定委托書。
    • 項(xiàng)目施工過程中工程變更索賠處理?xiàng)l件有什么?
      上海在線咨詢 2023-08-29
      1、取消合同中任何一項(xiàng)工作,但被取消的工作不能轉(zhuǎn)由發(fā)包人或其他人實(shí)施。 2、改變合同中任何一項(xiàng)工作的質(zhì)量或其他特性。 3、改變合同工程的基線、標(biāo)高、位置或尺寸。 4、改變合同中任何一項(xiàng)工作的施工時(shí)間或改變已批準(zhǔn)的施工工藝或順序。 5、為完成工程需要追加的額外工作。