農(nóng)村建房承攬施工合同書范本
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-15 15:23:58
184 人看過
乙方：家住東陽市鎮(zhèn)村
甲方擬在東陽市千祥鎮(zhèn)村原老房基上建房一幢，并以包清工形式發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎上達成合同條款如下：
第一條：甲方擬建房坐北朝南，磚混結構，甲方現(xiàn)已基礎完工，鋪設好水泥板，交由乙方施工，房屋占地面積平方米共層，房屋建成按實量面積計價。
第二條：凡甲方建房所需材料由其提供，根據(jù)施工進度乙方應提前天通知甲方承辦;乙方承攬施工(包建房)采用定額計價形式計價報酬：凡是泥水工、木工以及臨時工等工作全部發(fā)包給乙方管理施工。
第三條：乙方施工范圍房屋整體框架結構，落成后，里外墻面粉刷完畢，房屋結構由甲方提供。計價價格為元/每平方米，其中磚匠工按層計算每平方米為元;木工按層計算，每平方米為元(第一層至第三層按實量面積計算，屋頂按第三層的一半計算)。
第四條：質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
第五條：完工時間為本合同簽字后起年月日前落成。
第六條：付款方法按施工進度計算，第一層至第三層付人民幣元(大寫萬千百元整)，房屋落成完工驗收合格后付人民幣元(大寫萬千百元整)，余人民幣元(大寫萬千百元整)作為房屋質(zhì)量保證金，至年月日止，如無質(zhì)量問題即付清余款。
第七條：甲方要求乙方對所有施工人員(包括磚匠工、木工)等技工人員一律持證上崗，并對所有施工人員參加人生安全保險，施工中應積極采取安全措施，確實抓好安全生產(chǎn)，施工中如發(fā)生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔。
第八條：如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
第九條：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字(手印)：
乙方簽字(手印)：
20年月日
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
農(nóng)村建房合同樣本(格式范本)
400人看過
-
農(nóng)村建房發(fā)包合同是一般承攬合同還是建設工程合同
438人看過
-
工程施工協(xié)議書（承包合同）（范本）
274人看過
-
廠房建設承攬合同與建設工程施工合同有何異同
389人看過
-
承攬合同（示范文本）
298人看過
-
合作建房合同范本（農(nóng)村宅基地合作建房協(xié)議）
463人看過
律師服務
熱門律師推薦
更多合同條款相關文章
-
筆錄可通過以下方式解決建筑施工合同糾紛：1、建筑施工合同雙方當事人可進行協(xié)商；2、如雙方簽訂了仲裁協(xié)議或施工合同中有仲裁條款的，當事人可以根據(jù)約定向仲裁機構申請仲裁；3、當事人可以收集相關的證據(jù)資料向人民法院提起訴訟。什么叫建筑施工承攬合同建筑施工承攬即指以建筑施工為標的的承攬合同。根據(jù)法律規(guī)定，承攬合同是指承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報酬的合同。承攬合同的主要有加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同、檢驗合同，法定其他合同等?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第一百二十二條起訴必須符合下列條件：（一）原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織；（二）有明確的被告；（三）有具體的訴訟請求和事實、理由；（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。第一百二十三條起訴應當向人民法院遞交起訴狀，并按照被告人數(shù)提出副本。書寫起訴狀確有困難的，可以口頭起訴2023-08-0192人看過 -
法律綜合知識一、運輸合同承攬合同范本運輸合同不屬于承攬合同，而承攬合同范本內(nèi)容如下：1．定做項目。承攬人按照定作人的要求應進行的工作，對定作物的規(guī)格、數(shù)量和價款作明確約定。是承攬合同的必備條款。2．材料的提供。定作物所需的原材料提供方、原材料品名和規(guī)格。3．數(shù)據(jù)的提供。定做物的技術數(shù)據(jù)及圖樣、樣品要求。4．承攬方式。即承攬人完成工作的方式，不是合同的必備條款。5．定作物的品質(zhì)．定作物的品質(zhì)及質(zhì)量保證。6．定作物的交付和驗收。主要約定定作物的交付時間，及驗收時間和方式7．轉(zhuǎn)包。針對承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成的約定。8．雙方權利義務。就加工承攬項目的具體情況進一步明確各方應當履行的合同義務。二、承攬合同具有什么特征承攬合同具有的特征如下：1．承攬合同的標的是按照定作人的要求完成的工作成果，而不是一般的商品。2．工作成果不僅要體現(xiàn)定作人的要求，而且要有相應的物質(zhì)形態(tài)。3．承擔合同是諾成合同、雙務合2023-03-1367人看過 -
合同內(nèi)容甲方：乙方：甲方將工程委托乙方施工,協(xié)議如下：1.工程名稱：2.工程地址:3.工程施工內(nèi)容：。4.工期要求：工作日開工日期：年月日竣工日期：年月日5.施工費用：1)、承包方式：2)、本合同內(nèi)容總工程施工費：人民幣元整)￥元)。6.付款方式：乙方進場施工日開始甲方應預付總工程款的%人民幣元整工程款;工程竣工并驗收合格后(竣工后一周未驗收視為驗收合格)，一周內(nèi)付給乙方應得剩余工程款元整。7.乙方的義務：1)乙方必須按圖施工，甲方負責技術監(jiān)督。2)乙方需保證工期，若因乙方原因造成一切經(jīng)濟損失由乙方負責。3)乙方必須遵守協(xié)議各項條款，否則造成一切經(jīng)濟損失由乙方負責。4)乙方應積極配合甲方進行工地的管理、協(xié)調(diào)工作，由于乙方的消極管理和施工所造成的經(jīng)濟損失由乙方負責。5)乙方有權要求更換甲方提供的不合格產(chǎn)品，因產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成的，乙方不承擔責任。8.甲方義務：1)甲方保證乙方施工條件。2)甲方必須執(zhí)2023-06-12481人看過 -
法定代表人合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿定作方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（甲方）承攬方：＿＿＿＿＿＿＿＿（乙方）簽訂日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。1．品名（或項目）、數(shù)量及價款：┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐│加工定作物品│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│價款或酬金│交（提）定作物││名稱或項目│││├──┬──┤或完成工作日期││││││單價│金額││├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤││││││││├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤││││││││├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤││││││││├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤│合計金額（人民幣：）佰拾萬2023-06-09489人看過
-
合同無效1、委托單位（甲方）與承攬單位（乙方）姓名；2、工程概況。包括工程名稱、工程地點、承包范圍與工程承包方式；3、施工時間；4、甲方與乙方工作內(nèi)容；5、驗收和標準；6、工程款付款方式；7、違約責任與質(zhì)保期；8、甲乙雙方簽字蓋章。合同附件合同附件怎么寫合同附件的寫法：1、需要寫明本合同的附件也是本協(xié)議不可分割的組成部分，與本合同效力均等；2、對于勞動合同，可以寫明甲乙雙方《中華人民共和國勞動法》等有關勞動政策及法規(guī)，于某年某月某日訂立了《勞動合同》在此基礎上，就《勞動合同》中未約定的有關勞動關系事項，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成補充協(xié)議。《中華人民共和國民法典》第七百八十八條建設工程合同是承包人進行工程建設，發(fā)包人支付價款的合同。建設工程合同包括工程勘察、設計、施工合同。第七百八十九條建設工程合同應當采用書面形式。第七百九十條建設工程的招標投標活動，應當依照有關法律的規(guī)定公開、公平、公正進行。第七百九十2023-08-04270人看過 -
仲裁委員會合同編號：定作人：簽訂地點：承攬人：簽訂時間：第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）第二條技術標準、質(zhì)量要求：。第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：。第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：。第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：。第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：。第八條工作成果交付的期限、方式及地點：。第九條工作成果驗收標準、方法和期限：。第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件：。第十一條定作人應在年月日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）元。第十二條結算方式及期限：。第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十四2023-06-09307人看過 -
農(nóng)村修房承包合同甲方在建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。二、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。三、承包價格每平方米人民幣大寫：元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體2023-02-04343人看過 -
侵權行為《民法典》規(guī)定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。建筑施工承攬即指以建筑施工為標的的承攬合同。一、如何和別人簽名承攬合同能夠和個人簽訂承攬合同。承攬合同是指承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。在日常生活中，如果合同中沒有以承攬人、定作人指稱雙方當事人，也不影響對其法律性質(zhì)的認定。我國法律沒有強制規(guī)定簽訂承攬合同的雙方主體資格，因此是可以和個人簽訂承攬合同的。根據(jù)《民法典》第七百七十條的規(guī)定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。第七百七十一條規(guī)定，承攬合同的內(nèi)容一般包括承攬的標的、數(shù)量、質(zhì)量、報酬，承攬方式，材料的提供，履行期限，驗收標準和方法等條款。二、定作合同與承攬合同有什2023-03-29204人看過
-
一、農(nóng)村包工包料施工合同書建筑工程包工包料合同是針對承包商和發(fā)包商就既包工又包材料而簽訂的建筑工程合同，在承包建筑工程的時候有兩種承包方式，一種就是包工既包料，另一種就是包工不包料。建筑包工包料合同主要包括以下內(nèi)容：（一）工程概況。（二）合同價款的支付和調(diào)整。（三）發(fā)包方義務。（四）承包方義務。（五）工程的質(zhì)量標準。（六）工程驗收。（七）違約責任。（八）其他條款。二、包工包料建房合同甲方：乙方：承包形式：1、乙方負責承包1#-3#多層住宅樓圖紙中所設計和標注內(nèi)外垟裝修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均為清包工。2、乙方進場甲方提供住宿，生活費乙方自理（生活水電費乙方自理）。3、甲方提供攪拌機、水管、小推車（小推車乙方自己維修）設備工具。承包價格：1#-3#多層住宅樓裝修工程，粉刷油柒工程（包工包料）甲方以56元/m2價格（建筑面積）承包給乙方。承包內(nèi)容：乙方負責1#-3#多層2023-04-26419人看過 -
法律綜合知識一、建筑工程施工總承包承攬范圍是什么承包工程范圍具體如下：1．特級企業(yè)：具備承攬各類型房屋建筑工程施工的能力。2．一級企業(yè)：可承受且僅限于單項建安合同金額不超出其公司注冊資本金五倍的一系列房屋建筑工程的施工任務，包括但不限于：（1）建筑高度在40層及以下、各類跨度幅度內(nèi)的房屋建筑工程；（2）建筑高度在240米及以下的各類構筑物；（3）以及建筑總面積在20萬平方米及以下的住宅小區(qū)或建筑集群等。3．二級企業(yè)：同樣只可承受單項建安合同金額未超過其公司注冊資本金五倍的一些特定房屋建筑工程的施工任務，具體包括：（1）建筑高度在28層及以下、單跨跨度在36米及以下的房屋建筑工程；（2）建筑高度在120米及以下的各類構筑物；（3）以及建筑總面積在12萬平方米及以下的住宅小區(qū)或建筑集群等。4．三級企業(yè)：也只能試著接受、但不能保證能完成單項建安合同金額未超過其公司注冊資本金五倍的一些較低難度的房屋建筑工程施2024-03-3199人看過 -
法律綜合知識一、農(nóng)村建房施工合同糾紛如何解決根據(jù)法律規(guī)定，農(nóng)村建房施工合同糾紛的解決方式是：當事人可以先進行協(xié)商，協(xié)議優(yōu)先；協(xié)商不成的可以申請有關部門進行調(diào)解；調(diào)解不成的，有仲裁的可以仲裁；不能仲裁的，可以向法院起訴?！睹穹ǖ洹返谖灏倨呤邨l當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。第五百七十八條當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿前請求其承擔違約責任。第五百八十四條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，造成對方損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益；但是，不得超過違約一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違約可能造成的損失。二、農(nóng)村土地互換糾紛如何解決土地互換糾紛處理辦法具體如下：1、正確認識互換承包地合同的效力；2、承包地互換糾紛的民事責任2024-01-09231人看過 -
法律綜合知識身為農(nóng)村地區(qū)的村干部，他們有權參與招標活動或者采取其他合法的途徑來承包工程項目。然而，當有關人員或者單位需要進行回避時，村干部如若參與該項工程，可能會被視為違法行為。在此基礎之上，任何個體或組織都必須證明自己具備有效的企業(yè)法人身份，同時獲得由工商行政管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照以及建設行政主管部門所頒發(fā)的資質(zhì)證書，方可獲準承包相應工程?！吨腥A人民共和國建筑法》第二十六條承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍內(nèi)承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業(yè)的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照，以本企業(yè)的名義承攬工程。2024-05-13160人看過
-
仲裁委員會合同編號：定作人：簽訂地點：承攬人：簽訂時間：年月日第一條修繕修理項目、數(shù)量、報酬第二條材料第三條定作人檢驗承攬人提供材料的標準、方法、時間及地點第四條第五條第六條第七條第八條第九條第十條第十一條第十二條第十三條第十四條第十五條第十六條合同爭議的解決方式第十七條其他約定事項修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬單價金額合計人民幣金額（大寫）：（注：空格如不夠用，可以另接）材料名稱商標生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價價款（注：空格如不夠用，可以另接）承攬人檢驗定作人提供材料的標準、方法、時間及地點：修繕修理時間從年月日到年月日。修繕修理項目的技術標準、質(zhì)量要求：定作人提供技術資料、圖紙的時間、方法及保密要求：定作人（是／否）允許第三人完成修繕修理項目的主要工作。定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：修繕修理項目交付時間、方式及地點：修繕修理項目檢驗標準、方法及時間：定作2023-04-30313人看過 -
工程造價在我國，承包建筑工程或拆除房屋的施工方要具備《建筑法》規(guī)定的相應資質(zhì)，必須符合較高的條件和嚴格的資質(zhì)審核、認定程序;具備相關建筑資質(zhì)的企業(yè)一般不承包工程造價較小的工程。而廣大農(nóng)村、小城鎮(zhèn)和大城市郊區(qū)的眾多群眾自拆自建房屋，根本無力向有資質(zhì)的施工方支付為數(shù)不菲的費用，不得已交由當?shù)毓J的、具有一定建筑經(jīng)驗和技能的工匠修建。因施工方不具備相應資質(zhì)，一旦具體參與拆房、建房的工人在施工過程中遭受損害，房主與施工方幾乎都對受害人遭受的損害承擔連帶賠償責任。盡管房主與施工方有施工過程中發(fā)生的事故風險，由施工方承擔等約定，房主也不可據(jù)此抗辯受害人要求房主與施工方承擔連帶賠償責任的主張。故，承包建筑工程或拆除房屋的施工方要具備相應資質(zhì)的立法超越我國國情。然而，有的觀點認為：修建房屋，房主與施工方之間的法律關系既可能是承包關系，也可能是承攬關系，如果是承攬關系，房主對于施工方雇傭的人從事雇傭活動受傷害的，房2023-06-09329人看過
#合同訂立
北京
律師推薦
#合同訂立
知識導航
展開
#合同條款
詞條
合同條款是指雙方協(xié)商一致后，約定雙方的權利義務，對雙方具有約束力的條款。合同條款是合同內(nèi)容的具體表現(xiàn)形式，主要通過合同條款體現(xiàn)和表達。合同作為當事人之間的交易協(xié)議，內(nèi)容由合同各方在法律允許的范圍內(nèi)獨立約定。一般來說，合同應具備以下條款： 1... 更多>
#合同條款
最新文章
-
2025-07-22 -
2024-01-18 -
2024-01-17 -
2024-01-11 -
2024-01-01
#合同條款
相關咨詢
-
農(nóng)村房屋建筑合同是否屬于承攬合同？湖北在線咨詢 2024-12-12在農(nóng)村地區(qū),房屋建設的合同具有類似于承攬合同的一些特征,如由承包方承擔整個施工過程并負責費用支付給業(yè)主。但是,事實上這類合同主要被納入建設工程合同領域進行規(guī)制和調(diào)整。因此,我們不能將農(nóng)村地區(qū)的房屋建筑視為一般的承攬合同。建設工程合同具有復雜性和對安全方面的嚴格要求,因此,農(nóng)村建房合同也應歸入建設工程合同的范疇進行規(guī)制和調(diào)整。 根據(jù)《中華人民共和國民法典》第七百八十八條和第七百七十條,建設工程合同 -
房屋承建施工合同應如何寫范本浙江在線咨詢 2023-04-29訂立施工合同協(xié)議可以寫明： 1、當事人的名稱和住所； 2、工程名稱、地點、內(nèi)容、造價等； 3、材料和設備供應責任； 4、技術資料交付時間； 5、工程造價的計算方式； 6、竣工驗收的技術標準等。 -
農(nóng)村自建房如何寫施工承包合同？云南在線咨詢 2022-08-07工程內(nèi)容系指你所要承建的內(nèi)容是什么，如：設計圖紙中有建筑、結構、給排水、采暖、空調(diào)、電氣等內(nèi)容，而要承包給你施工的是哪一部分。 承包范圍：是指你從哪里作到哪里，比如：一棟樓房共有三十層，承包給你的只有十層，那就指明那十層具體的位置即可。 -
農(nóng)村建房承攬3層以上陜西在線咨詢 2022-03-21建造3層及以上樓房 已2017年1月27日開始施行的《四川省農(nóng)村住房建設管理辦法》為例，該辦法明確規(guī)定，農(nóng)村建筑施工人員個人不得承攬3層及以上、建筑面積300平方米及以上或者跨度6米及以上的農(nóng)村住房建設。并要求凡是達到以上條件之一的，應當委托建筑施工企業(yè)、勞務分包企業(yè)承擔施工，并向鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府申報，納入工程質(zhì)量監(jiān)督。 -
綜架加工承攬合同合同范本甘肅在線咨詢 2022-10-20委托方：_________紡織器材廠（甲方）承攬方：_____________電鍍廠（乙方）1．加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價（元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架1600以上只10萬.萬5萬淬火綜條支100萬.萬50萬合計2．質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方
