因不可抗力事件導致的費用是否應由發(fā)承包雙方承擔
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學習！
我也有類似問題！點擊提問
因不可抗力事件導致的費用，發(fā)、承包雙方應按以下原則分別承擔并調(diào)整工程價款。 (1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運送至施工現(xiàn)場用于施工的材料和待安裝設備的損害，由發(fā)包人承擔; (2)發(fā)包人，承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用; (3)承包人施工機械設備的損失及停工損失，由承包人承擔; (4)停工期間，承包人應發(fā)包人要求留在施工現(xiàn)場的必要管理人員及保衛(wèi)人員的費用，由發(fā)包人承擔;
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
因不可抗力事件導致的費用，發(fā)、承包雙方應按以下原則分別承擔并調(diào)整工程價款。 1．工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發(fā)包人承擔； 2．發(fā)包人、承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用； 3．承包人的施工機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔； 4．停工期間，承包人應發(fā)包人要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔；5．工程所需清理、修復費用，由發(fā)包人承擔。
-
因不可抗力不履行合同的,是否承擔責任不可抗力是當事人不能履行合同時的法定免責事由，但當事人主張免責，應當注意以下方面: 1、不能履行合同包括完全不能履行部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只導致部分不能履行，其他部分仍應履行;如果只是影響按期履行，當事人仍應適時履行。 2
2021.04.11 167 -
因不可抗力不履行合同的，是否承擔責任不可抗力是當事人不能履行合同時的法定免責事由，但當事人主張免責，應當注意以下方面： 1.不能履行合同包括完全不能履行、部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只導致部分不能履行，其他部分仍應履行；如果只是影響按期履行，當事人仍應適時履行。
2021.04.22 146 -
因堵車導致誤機承運人是否應承擔責任承運人對公路客運途中發(fā)生的堵車在一定程度上可以預見，但不能準確預見其發(fā)生的確切時間、地點、延續(xù)期間、影響范圍，因此，堵車屬不可抗力事件。承運人雖可免除違約責任，但不可免除不可抗力的風險責任。對堵車造成的損失，承運人和托運人應依公平責任原則按
2021.03.01 197
-
如果因不可抗力，導致不能履行民事義務應承擔什么后果？
不可抗力是當事人無法履行合同時的法定免責事由，但當事人主張免責，必須注意以下幾點 1、不能履行合同包括完全不能履行．部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只導致部分無法履行，其他部分仍應履行；如果只
2021-10-19 15,340 -
因工受傷導致的誤工費，由誰承擔？
工傷期間、誤工費由所在單位負責。 按《工傷保險條例》第三十三條規(guī)定，工傷職工停止工作，治療工傷期間，按遭受事故傷害前工資福利待遇不變，由所在單位按月支付。 停工留薪期按治療工傷醫(yī)療機構(gòu)書面證明確認，滿
2022-04-13 15,340 -
因不可抗力不履行民事義務是否需要承擔責任
不可抗力是不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。 一般而言，除法定排除不可抗力外，因不可抗力不能履行民事義務的，不必承擔責任。 在合同法律關系中，由于不可抗力不能履行合同，除法律另有規(guī)定外，根據(jù)不可
2021-11-22 15,340 -
因不可抗力造成的損失誰承擔
比如說甲方從A處購買了貨物，約定交付運輸公司B公司后，所有權(quán)即轉(zhuǎn)移，后來在運輸途中遇到山洪部分毀損或部分功能受損，那是屬于不可抗力，B是不承擔責任的，這個風險是由甲方承擔，在B及時通知了甲方后，甲方又
2022-01-31 15,340
-
01:29
撫養(yǎng)費是雙方承擔嗎撫養(yǎng)費是雙方承擔嗎？一般而言，撫養(yǎng)費是父母雙方共同承擔的，所以不直接撫養(yǎng)子女的一方在離婚后要按約定給予撫養(yǎng)費。但是，根據(jù)相關法律規(guī)定，父母雙方可以自行約定，撫養(yǎng)費由直接撫養(yǎng)子女的一方全部承擔，另一方不再給付。但是如果經(jīng)查實，撫養(yǎng)方的經(jīng)濟能力
1,309 2021.04.25 -
01:07
聽證費用由誰承擔行政處罰舉行聽證，當事人不承擔行政機關組織聽證的費用。當事人不承擔聽證費用，是指行政機關為組織聽證所支付的費用，如租用場地等費用。不包括當事人聘請律師、取得證據(jù)等個人所應支付的費用。因此聽證費用需要讓行政機關承擔。聽證會又稱可以被叫作公證會
2,658 2022.04.17 -
01:00
離婚訴訟費用由哪一方承擔按我國《民事訴訟法》的有關規(guī)定，訴訟費一般由原告預交，敗訴方承擔。原告向人民法院起訴離婚，人民法院作出立案受理決定時，同時通知原告預交訴訟費，最后人民法院依“原告預交，敗訴方承擔”的原則，確定訴訟費的承擔方，或者按照雙方責任的大小確定承擔的
1,975 2022.04.17
