發(fā)包人的法律責任
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學習！
我也有類似問題！點擊提問
建筑工程活動中，發(fā)包人與承包人應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。發(fā)包人的法律責任一般由雙方合同約定，一般有以下幾種： 1、發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求其賠償停工、窩工等損失。 2、因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調(diào)遷、材料和構件積壓等損失。 此外，發(fā)包單位將工程發(fā)包給不具有相應資質(zhì)條件的承包單位的，或者違反規(guī)定將建筑工程肢解發(fā)包的，責令改正，處以罰款。超越本單位資質(zhì)等級承攬工程的，責令停止違法行為，處以罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書；有違法所得的，予以沒收。
《中華人民共和國建筑法》第十五條 建筑工程的發(fā)包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。發(fā)包單位和承包單位應當全面履行合同約定的義務。不按照合同約定履行義務的，依法承擔違約責任。
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
發(fā)包人的法律責任有：發(fā)包人未按約定的時間和要求提供相應材料的，承包人可以順延工程日期并要求賠償；因發(fā)包人造成的損失，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失。
1.提供設計依據(jù)資料 2.提供必要的現(xiàn)場工作條件 3.外部協(xié)調(diào)工作 4.其他相關工作 5.保護設計人的知識產(chǎn)權 6.遵循合理設計周期的規(guī)律
-
工程不發(fā)包的法律責任發(fā)包單位將工程發(fā)包給不具有相應資質(zhì)條件的個人，有關單位應該責令改正，處以罰款，實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任。
2020.12.30 218 -
工程發(fā)包方的法律責任工程發(fā)包方的法律責任是： 1、做好施工前的一切準備工作，確保建設承包單位準時進入施工現(xiàn)場。 2、向承包人提供符合質(zhì)量的材料、設備，因提供的材料質(zhì)量存在瑕疵和提供的設備不符合要求而延誤工期，造成質(zhì)量責任的，應承擔責任。 3、對工程質(zhì)量、進度進
2021.01.08 146 -
發(fā)包人違約的法律責任是什么發(fā)包人提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標準或者不履行協(xié)助義務，致使承包人無法施工的，構成違約行為。 其法律后果是發(fā)包人有上述違約行為，經(jīng)承包人經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行相應義務的，承包人則可以解除合同，并要求發(fā)包人承擔違約
2021.04.12 127
-
發(fā)包人法律責任分別有哪些
作為工程發(fā)包人，工程發(fā)包后也需要承擔法律責任，發(fā)包人應該承擔什么樣的法律責任？1、發(fā)包人應按約定向承包人支付工程價款2、根據(jù)約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料，發(fā)包人未按約定的義務
2021-11-30 15,340 -
工程發(fā)包單位的法律責任
政府及其所屬部門不得濫用行政權力，限定發(fā)包單位將招標發(fā)包的建筑工程發(fā)包給指定的承包單位。提倡對建筑工程實行總承包，禁止將建筑工程肢解發(fā)包。建筑工程的發(fā)包單位可以將建筑工程的勘察、設計、施工、設備采購一
2022-02-15 15,340 -
法人和承包人的法律責任
法人獨立承擔民事責任。承包人的法律責任：(一)施工準備責任。施工場地的平整，施工界區(qū)以內(nèi)的用水、用電、道路和臨時設施的施工;編制施工組織設計(或施工方案)，做好各項施工準備工作。(二)物資準備責任。按
2021-12-15 15,340 -
擔保人的法律責任包括
擔保人所付的法律責任分為兩種： 首先，一般保證責任。其所付的責任是，在債務人不能清償?shù)狡趥鶆諘r，擔保人要為其承擔該責任，即清償?shù)狡趥鶆铡?其次，連帶保證責任。其所付的責任是，當債務以到清償期，債權人有
2022-04-03 15,340
-
01:04
發(fā)包人的法律責任有哪些發(fā)包人和承包人是建設工程合同中的主體，其中，發(fā)包人在工程中應當承擔的責任包括： 1、按照約定提供給承包方材料、設備、設計圖紙等資料，否則造成的損失由其自己承擔，并且賠償承包方因停工等所造成的損失；2、發(fā)包人應當采取措施來彌補因自己的原因?qū)е?/p>
1,593 2022.04.15 -
01:10
發(fā)包人違約的責任根據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的規(guī)定，發(fā)包人違約的，應當根據(jù)合同的約定承擔違約責任。具體的承擔方式如下： 1、發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。在
2,003 2022.04.15 -
01:18
寵物傷人的法律責任根據(jù)我國法律的相關規(guī)定，寵物傷人的法律責任為： 1、飼養(yǎng)寵物時，發(fā)生寵物傷人事件，一般情況下是飼養(yǎng)人或管理人在控制或管理動物上沒有盡到相應的義務，因此，其飼養(yǎng)人需要承擔相應的賠償責任； 2、寵物致人損害，其損害后果可能是多方面的。其中包括：
2,046 2022.04.15
