建筑工程施工機械的窩工費用應如何計算?
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學習！
我也有類似問題！點擊提問
一般在你們簽訂合同中都有約定，建筑工程施工合同中都有說明在因甲方原因?qū)е率┕憾ㄊ┕こ^合同約定的時間將給予施工單位人工費和機械費進行補償并支付合理利潤。如果是沒有這條的話，那你就得給你老板說明情況了，看看他的意思然后你才開始工作。原來我們遇到類似情況都是采取的先向甲方打一個關于暫定施工的函，說明我們的施工進度然后將施工現(xiàn)場的機械設備和管理人員全部列上去，交甲方時要他們在上面簽證，只要他們確認有這么機械設備和管理人員那我們開始收集資料算錢了。關于如何計算的問題：一、合同有規(guī)定按合同執(zhí)行二、合同無規(guī)定那按照一邊情況下停工7天就要進行工期和相關費用的索賠。機械費用你看按折舊算好還是按租賃好，反正那個好算那個。甲方又不知道那機械設備是你自有還是租賃的。自有的也可以找一家單位簽一個假合同。
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
第一、減少產(chǎn)生拖欠工程款的風險： 1、施工企業(yè)在簽訂建設施工合同時應盡量完善合同條款； 2、施工企業(yè)要確保簽訂的施工合同合法有效； 3、簽訂合同時，施工企業(yè)要盡可能讓建設單位提供按期付款的擔保； 4、合同簽訂后，施工企業(yè)應嚴格按合同約定和法律規(guī)定行使權利和履行義務。 第二、工程款被拖欠后要及時、靈活的動用法律手段進行清收： 1、施工企業(yè)可通過行使建設工程價款的優(yōu)先受償權追償工程價款； 2、施工企業(yè)可通過提起代位權訴訟清收拖欠的工程價款； 3、施工企業(yè)可在執(zhí)行過程中強制執(zhí)行建設單位的到期債權來清收工程價款。
建筑工程施工工期一般是以定額確定，分為日歷工期與實際工期。日歷工期以開工到竣工全部日歷天數(shù)計算，不扣除停工日數(shù)；實際工期以全部日歷天數(shù)中扣除節(jié)假日未施工的天數(shù)及因設計、材料、氣候等原因停工的天數(shù)計算。
-
建筑工程規(guī)費怎么計算工程規(guī)費是指按國家法律、法規(guī)規(guī)定，由省級政府和省級有關權力部門規(guī)定必須繳納或計取的費用。具體內(nèi)容包括：工程排污費、社會保障費、住房公積金。其他應列而未列入的規(guī)費，應根據(jù)省級政府或者省級有關權力部門的規(guī)定列項。規(guī)費按國家或省級、行業(yè)建設主管部
2020.11.04 521 -
建筑工程施工監(jiān)理合同應該如何簽簽訂建筑工程施工監(jiān)理合同的方式： 1、仔細閱讀合同文本，掌握有關法律規(guī)定； 2、嚴格審查資質(zhì)等級、履約信用； 3、審查工期、質(zhì)量、造價的約定； 4、對工程進度撥款與竣工結算程序做出詳細規(guī)定； 5、明確規(guī)定監(jiān)理工程師與雙方管理人員的職責、權限
2021.02.20 178 -
建筑工程無證施工后應當如何處罰處罰建筑工程無證施工的行為可以采取下達責令改正通知書、停工令、約談責任主體負責人等方式責令停止施工、限期改正，并處工程合同價款的百分之一以上百分之二以下的罰款。
2020.01.09 174
-
建筑工程誤工費如何計算
建筑工程人員誤工費根據(jù)受害人的誤工時間和收入狀況確定，誤工時間根據(jù)受害人接受治療的醫(yī)療機構出具的證明確定，受害人有固定收入的，誤工費按照實際減少的收入計算。受害人無固定收入的，按照其最近三年的平均收入
2022-10-11 15,340 -
建筑工地的工程機械誤工費申請？
具體按照合同約定履行如果簽訂的相關合同里面沒有具體約定，可以跟你們的責任方來協(xié)商解決也是可以的工程機械誤工費申請可具體咨詢當?shù)貏趧硬块T
2022-07-02 15,340 -
建筑工程管理費如何計算？
建筑工程管理費率的計算步驟如下：1。確定組合定額子目：一般是一個工程量清單項目對應的定額子目。二、計算定額子目工程量：即計算工程量清單項目對應定額上的幾個子目的工程量。三、計算人材機消耗：可參照合同約
2021-11-12 15,340 -
建筑工程保險費如何計算
如何計算工程保險費：單獨計算①對建筑工程、所有人提供的材料、安裝等指定分包項目、場地清理費、專業(yè)費用、現(xiàn)有財產(chǎn)和被保險人在施工現(xiàn)場的其他財產(chǎn)計算一個總費率，這是整個工期的一次性費率，與總保險金額的乘積
2021-11-01 15,340
-
00:51
無效建筑工程施工合同如何認定根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》的相關規(guī)定可知，在下列幾種情形下訂立的建設工程施工合同均認定為無效：第一，承包人未取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的。第二，沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施
1,402 2022.04.15 -
00:53
無效建筑工程施工合同的條件無效的建筑工程施工合同，具有以下條件。根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》的相關規(guī)定可知，在下列幾種情形下訂立的建設工程施工合同，均認定為無效合同：1、承包人未取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；2
1,622 2022.04.15 -
01:05
建筑工程施工合同主要包括建設工程施工合同的主要內(nèi)容包括以下幾項：工程范圍，建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間。一項整體的建設工程，往往由許多的中間工程組成，中間工程的完工時間，影響著后續(xù)工程的開工，制約著整個工程的順利完成，在施工合同中需對中間工程的開工和竣工
1,568 2022.04.15
