發(fā)包人對工程實際竣工日期有爭議的,發(fā)包人應當承擔賠償責任
該咨詢?yōu)橛脩舫R妴栴},經(jīng)整理發(fā)布,僅供參考學習!
我也有類似問題!點擊提問
《《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用后,又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的,不予支持;但是承包人應當在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔民事責任。第十四條當事人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理:(二)承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告,發(fā)包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;(三)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。第十八條利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的,下列時間視為應付款時間:(一)建設(shè)工程已實際交付的,為交付之日;(二)建設(shè)工程沒有交付的,為提交竣工結(jié)算文件之日;(三)建設(shè)工程未交付,工程價款也未結(jié)算的,為當事人起訴之日。所以說,沒有竣工驗收、沒有決算也會有辦法處理。
對內(nèi)容有疑問,可立即反饋反饋
(一)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期。 (二)承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告,發(fā)包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期; (三)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。
(一)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期; (二)承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告,發(fā)包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期; (三)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。
-
承包人應否承擔逾期竣工違約責任
如果承包人可以證明工期雖然延誤但并非承包人原因引起,從而避免承包人承擔逾期竣工的違約責任。當合同約定的造成工期延誤的事由發(fā)生時,不應消極等待施工條件的恢復及放任損失的擴大,也不能僅僅口頭與發(fā)包人進行報告或聯(lián)系,而應積極采取措施,按合同約定就
2020.08.12 174 -
承包人和發(fā)包人都應當承擔過錯責任
下列情況下承包人和發(fā)包人都應當承擔過錯責任: 一、提供的設(shè)計存在缺陷或擅自要求施工單位變更設(shè)計; 二、提供或指定購買的建筑材料、設(shè)備等不符合強制標準; 三、直接指定分包人分包專業(yè)工程造成的質(zhì)量缺陷。
2020.04.24 175 -
建設(shè)工程施工發(fā)包人怎樣承擔賠償責任?
1、工程或工程的任何部分對土地的占用所造成的第三者財產(chǎn)損失; 2、由于發(fā)包人原因在施工場地及其毗鄰地帶造成的第三者人身傷亡和財產(chǎn)損失。
2020.07.10 280
-
發(fā)包人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的,發(fā)包人能否以承擔賠償責任
《《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用后,又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的,不予支持;但是承包人應當在建設(shè)工程的合理使
2022-03-18 15,340 -
承包人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的,發(fā)包人能否以承擔賠償責任
《《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用后,又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的,不予支持;但是承包人應當在建設(shè)工程的合理使
2022-04-23 15,340 -
發(fā)包人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的,承包人能否以實際竣工日期
《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用后,又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的,不予支持;但是承包人應當在建設(shè)工程的合理使用
2022-03-18 15,340 -
發(fā)包人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的,應當依照法律的規(guī)定承擔賠償責任
《《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用后,又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的,不予支持;但是承包人應當在建設(shè)工程的合理使
2022-04-27 15,340
-
01:10
發(fā)包人違約的責任根據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的規(guī)定,發(fā)包人違約的,應當根據(jù)合同的約定承擔違約責任。具體的承擔方式如下: 1、發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。在
2,003 2022.04.15 -
01:04
發(fā)包人的法律責任有哪些發(fā)包人和承包人是建設(shè)工程合同中的主體,其中,發(fā)包人在工程中應當承擔的責任包括: 1、按照約定提供給承包方材料、設(shè)備、設(shè)計圖紙等資料,否則造成的損失由其自己承擔,并且賠償承包方因停工等所造成的損失;2、發(fā)包人應當采取措施來彌補因自己的原因?qū)е?/p>
1,593 2022.04.15 -
01:36
建設(shè)工程有哪些承發(fā)包方式通常,建設(shè)工程的承發(fā)包方式包括以下幾種: 協(xié)議方式和投標方式,是通過確立承發(fā)包關(guān)系方式的不同而區(qū)分的。協(xié)議方式,即承發(fā)包雙方采用協(xié)商的方式達成協(xié)議,確定承發(fā)包關(guān)系。則投標方式指建設(shè)單位打算定標底后,以公開招標或指定招標來邀請施工企業(yè)投標,并
1,983 2022.04.15