如何寫建筑工程質(zhì)量起訴書？
來源：法律編輯整理
時間： 2023-04-19 17:34:06
257 人看過
建筑工程質(zhì)量起訴書
原告：某某市某某有限公司
法定代表人：尤某某經(jīng)理
訴訟請求
1、請求判決被告向原告交付全部工程圖紙等資料及支付逾期交工的違約金60萬元;
2、請求判決被告向原告賠償違約造成的經(jīng)濟(jì)損失1707065.77元(并對其所承建工程進(jìn)行鑒定后確定實際損失額);
3、訴訟費等由被告承擔(dān);
事實與理由
二00四年二月二十五日，原告與被告簽定《建筑工程施工合同書》約定：由被告為原告提供符合國家規(guī)范的節(jié)能環(huán)保石灰窯的全部工程圖紙并承建該工程，合同工期從2004年3月15日至2004年9月15日，但被告未能在合同工期內(nèi)按約交工和交付工程的相關(guān)圖紙，2005年1月29日，雙方又簽定一份《工程進(jìn)度協(xié)議》約定：“土建以及安裝工程未完部分，自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工試車。如不能按時完工，每延誤一天工期罰乙方一萬元”。但被告仍然未在此約定的期限內(nèi)完工，也沒有正式交工驗收，有關(guān)工程圖紙仍然未予交付。無奈之下，原告于2005年5月19日點火試車，至此被告又延期60日，被告應(yīng)按照約定交付工程圖紙并支付違約金60萬元;試運行過程中，原告發(fā)現(xiàn)該工程存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題，但被告也不按照合同約定盡維修責(zé)任，導(dǎo)致原告產(chǎn)出廢品損失439732.10元，工程維修損失124013.67元，停產(chǎn)損失1143320元，共計損失1707065.77元。另外，該工程還存在偷工減料、漏建少建以及內(nèi)在的嚴(yán)重質(zhì)量問題，致使工程多處出現(xiàn)塌方和裂紋，給原告造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。為此，原告請求法院委托有關(guān)部門按照國家對該類工程施工的規(guī)范要求進(jìn)行鑒定，其損失另行計算。
綜述：被告不講誠信，一再違反合同，是嚴(yán)重的違約行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，造成原告的損失也應(yīng)予以賠償。為保護(hù)原告的合法權(quán)益不受侵犯，特向人民法院提起訴訟，請求依法判決。
此致
某某縣人民法院
具狀人：某某市某某有限公司
二00八年某某月二十三日
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
建筑工程質(zhì)量罰款單文書
427人看過
-
建筑工程質(zhì)量如何監(jiān)督監(jiān)督？
77人看過
-
如何加強(qiáng)建筑工程施工工序質(zhì)量
145人看過
-
建筑工程質(zhì)量問題應(yīng)如何解決
61人看過
-
如何從工地看建筑質(zhì)量
50人看過
-
泵站工程質(zhì)量簽定書如何書寫
328人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多違約金相關(guān)文章
-
房地產(chǎn)開發(fā)建筑設(shè)計單位不按照建筑工程質(zhì)量的處罰如下：依法責(zé)令改正，造成工程質(zhì)量事故的責(zé)令停業(yè)整頓、降低資質(zhì)等級或者吊銷資質(zhì)證書，沒收違法所得并處罰款，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。一、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)的法律責(zé)任是什么房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)的法律責(zé)任：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定申請核定企業(yè)資質(zhì)等級，未取得房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)等級證書的企業(yè)不得從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。企業(yè)未取得資質(zhì)證書或超越資質(zhì)等級從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的，由縣級以上地方人民政府房地產(chǎn)開發(fā)主管部門責(zé)令限期改正并處罰款，情節(jié)嚴(yán)重的吊銷營業(yè)執(zhí)照。二、工程質(zhì)量不合格的后果有哪些工程質(zhì)量不合格的后果如下：1、施工單位對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程或者竣工驗收不合格的建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修。2、施工單位在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的，或者有不按照工程設(shè)計圖紙或者施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工的其他行為的，責(zé)令改正，處工程合同價款2%以上4%以下2023-06-28277人看過 -
一、建筑地基基礎(chǔ)工程質(zhì)量如何驗收？現(xiàn)在執(zhí)行《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》應(yīng)仍是GB50202—2002，因《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》GB50007-2011，自2012年8月1日起實施。地基和基礎(chǔ)是兩種概念?；A(chǔ)：老話說的下“地基”就是專業(yè)上說的基礎(chǔ)了。概念：基礎(chǔ)【fondation】指建筑底部與地基接觸的承重構(gòu)件，它的作用是把建筑上部的荷載傳給地基。因此地基必須堅固、穩(wěn)定而可靠。工程結(jié)構(gòu)物地面以下的部分結(jié)構(gòu)構(gòu)件，用來將上部結(jié)構(gòu)荷載傳給地基，是房屋、橋梁、碼頭及其他構(gòu)筑物的重要組成部分。粗淺的理解就是埋在地下的非建筑主體（如地車庫、人防工程等）部分的結(jié)構(gòu)地基：是指承載建筑物壓力的建筑物以下的部分（如墊層以下的土，非專業(yè)的可以理解為基礎(chǔ)以下的部分）。概念：地基是指建筑物下面支承基礎(chǔ)的土體或巖體。作為建筑地基的土層分為巖石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。地基有天然地基和人工地基兩類2023-04-1773人看過 -
業(yè)主1、對政府的責(zé)任進(jìn)行強(qiáng)化，促進(jìn)建筑工程中節(jié)能工作的健康發(fā)展在我國目前條件下，建筑節(jié)能工作首先必須依靠政府行為強(qiáng)制推行。政府建設(shè)主管部門是整個建筑工程節(jié)能工程管理體系中的主導(dǎo)者，必須要對自身的責(zé)任進(jìn)行強(qiáng)化。在管理建筑節(jié)能工作的過程中，應(yīng)該對各種建筑節(jié)能的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等加速進(jìn)行配套完善、積極推進(jìn)落實。2、對業(yè)主建設(shè)行為加以規(guī)范，提高建筑節(jié)能工程管理水平建設(shè)單位即業(yè)主作為建設(shè)工程中節(jié)能工程的投資者與組織者，是整個建筑節(jié)能工程實施的主要參與人員，同時也是建筑節(jié)能工程中的重要責(zé)任主體之一。在對建筑節(jié)能工程進(jìn)行施工前，建設(shè)單位應(yīng)該對施工圖紙會審與設(shè)計技術(shù)交底專題會議加以組織，對業(yè)主的建設(shè)行為進(jìn)行規(guī)劃。在規(guī)劃的過程中應(yīng)該由專業(yè)人員對設(shè)計意圖和關(guān)鍵部位及工藝的具體要求進(jìn)行認(rèn)真講解，一旦規(guī)劃完成后，建設(shè)單位必須要做好認(rèn)真管理，嚴(yán)格按照規(guī)范和要求進(jìn)行，不能對節(jié)能工程的設(shè)計文件擅自進(jìn)行修改，施工單位的建筑材料2023-02-18165人看過 -
如何填寫工程質(zhì)量保證金退還申請書工程質(zhì)量保證金退還申請書。在工程保修期內(nèi)，不存在因質(zhì)量問題引起的投訴。保修期已滿，現(xiàn)申請退還質(zhì)量保證金。希望貴公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)！房地產(chǎn)建筑安裝工程有限公司2011年6月24日《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法》第十一條發(fā)包人收到承包人退還保證金的申請后，應(yīng)當(dāng)按照約定與承包人核實14天內(nèi)簽訂合同。如無異議，發(fā)包人應(yīng)按約定將押金退還承包人。對返還期限沒有約定或者約定不明確的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在核實后14日內(nèi)將保證金返還承包人。逾期不退還定金的，用人單位應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)包人在收到承包人退押金申請后14日內(nèi)未答復(fù)，經(jīng)催告后14日內(nèi)仍未答復(fù)的，視為同意承包人退押金申請。什么是工程質(zhì)量保證金工程質(zhì)量保證金，又稱建設(shè)工程信用保證金，是指建設(shè)單位在依法簽訂建設(shè)工程合同前，為保證工程質(zhì)量而向建設(shè)單位提前交付的資金施工單位的要求。政府投資的全部或部分建設(shè)項目，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照工程價款結(jié)2023-05-07431人看過
-
民事訴訟證據(jù)工程質(zhì)量驗收是對于一個工程的最終肯定，在工程施工時，嚴(yán)格按照施工標(biāo)準(zhǔn)以及工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行。工程質(zhì)量鑒定書則是鑒定完后，向有關(guān)部門進(jìn)行申報的一項重要步驟，而對于工程質(zhì)量鑒定書很多人不是很清楚，那么工程質(zhì)量鑒定書如何寫。工程質(zhì)量鑒定書如何寫申請人：有限公司住所：法定代表人：申請事項：請求人民法院委托鑒定機(jī)構(gòu)對被申請人負(fù)責(zé)施工的“”項目工程進(jìn)行工程量、工程質(zhì)量鑒定。事實和理由：年月日，申請人與被申請人簽訂《建設(shè)工程施工合同》，約定工程內(nèi)容為“”，雙方同時約定該工程整體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)良工程。年月日申請人明確表示雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》施工內(nèi)容沒有完工，僅同意被申請人的中間工程驗收事宜，并由被申請人另行申報;有資質(zhì)的第三方“有限公司”進(jìn)行航道掃海測量測繪，被申請人對此并無異議，期間又遇臺風(fēng)，于年月日測量結(jié)果為：航道內(nèi)共有淺點個，淺點面積㎡，根本無法達(dá)到《建設(shè)工程施工合同》約定的驗收標(biāo)準(zhǔn);且2023-06-04261人看過 -
業(yè)主一、工程質(zhì)量責(zé)任合同如何書寫甲方：乙方（施工責(zé)任方）：甲方承建之xxxx，現(xiàn)委托乙方采取包工、料、機(jī)械、設(shè)備、安全生產(chǎn)及安全設(shè)施等大包干方式進(jìn)行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責(zé)任，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行，然后最后簽字蓋章。1、工程內(nèi)容按施工圖紙設(shè)計方案各站點、區(qū)間交通設(shè)施或信號燈單項工程項目的工作內(nèi)容，具體為：站、區(qū)間交通設(shè)施部分工程；2、方式甲方根據(jù)乙方負(fù)責(zé)施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結(jié)算價對乙方進(jìn)行結(jié)算，但乙方需向甲方繳納該結(jié)算總價的-％為施工責(zé)任管理費，各類稅、費均由乙方另行繳納；二、組織領(lǐng)導(dǎo)1、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調(diào)配、指導(dǎo)及管理，遵守甲方現(xiàn)場的各項管理及規(guī)章制度，做到文明施工、安全施工；2、乙方必須確保進(jìn)場人員的技術(shù)素質(zhì)，所有工種均持證上崗。在施工責(zé)任期內(nèi)，未經(jīng)甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術(shù)力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。3、乙方必須指定專職2023-06-07486人看過 -
第一、對公司的要求：1、辦資質(zhì)你得有一個公司且注冊資金得符合你想辦資質(zhì)的要求，經(jīng)營范圍也得達(dá)到2、你注冊的區(qū)域是哪里的？如果是施工資質(zhì)一般是在你公司所在地區(qū)建委，當(dāng)然也有市建委審批的（這里說明一下因為我不知道你是哪里的，我所說的內(nèi)容是上海的政策，因為我是上海的）。3、人員：一般資質(zhì)就是要建建師，工程師，助工，經(jīng)濟(jì)員，財務(wù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，法人，經(jīng)營負(fù)責(zé)人，等這些人員齊備，（每項資質(zhì)對人員數(shù)量不一樣）4、公司的材料：執(zhí)照、代碼證、公章、設(shè)備等公司基本材料第二、審批流程：按建委的要求做所有的材料，人員都準(zhǔn)備好，裝訂好材料報送建委，建委受理后大概15個工作日出結(jié)果，結(jié)果無非就兩個，同意，不同意，同意的話，20個工作日出資質(zhì)證書，不同意：你就看他們出專家評審意見，再把材料拿過來重新做再走一個流程，如果被出來材料有嚴(yán)重問題的話，估計一年內(nèi)就不允許申報資質(zhì)了。建筑工程資質(zhì)申請答疑網(wǎng)友提問：關(guān)于建筑工2023-08-18453人看過 -
一、投訴處理暫行規(guī)定制定的政策依據(jù)是什么《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》(國務(wù)院令第279號)、《信訪條例》(國務(wù)院令第431號)、《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》(建設(shè)部令第80號)二、工程質(zhì)量投訴的定義是什么工程質(zhì)量投訴是指公民、法人和其他組織(以下簡稱投訴人)，通過信函、電話、來訪等形式按規(guī)定的程序向城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或投訴處理機(jī)構(gòu)反映房屋建筑工程施工質(zhì)量缺陷，并請求協(xié)調(diào)、督促和依法處理的行為。三、投訴處理的程序是什么投訴人在工程建設(shè)過程中或質(zhì)量保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)工程存在施工質(zhì)量缺陷時，可與工程建設(shè)單位(開發(fā)商)先行聯(lián)系，協(xié)商處理。建設(shè)單位未履行保修義務(wù)或雙方就質(zhì)量缺陷及處理不能達(dá)成一致意見時，投訴人可向工程所在地的城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門或投訴處理機(jī)構(gòu)投訴。四、哪些情形不屬于房屋建筑工程施工質(zhì)量投訴受理范圍(一)超過保修期限或不屬于保修范圍的；(二)已進(jìn)入仲裁、訴訟程序的；(三)不具實名或匿名投訴，且投訴2023-03-22260人看過
-
安全責(zé)任甲方：姓名性別年齡民族電話住址：乙方：姓名性別年齡民族電話住址：甲方因孩子即將結(jié)婚需建新房，由于甲方原宅基地向陽度的原因須占用乙方公出路少許，現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方商磋，達(dá)成以下建房協(xié)議。1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路：北米，南米，西米(詳見后附示意圖)。2、甲方同意給乙方帶來的占用公出路出入不便一次性補(bǔ)償金人民幣圓整。3、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有權(quán)永遠(yuǎn)歸屬乙方、使用權(quán)永遠(yuǎn)歸屬甲方。4、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切權(quán)屬歸乙方，但乙方不得要求甲方拆除該建房。5、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或規(guī)劃等相關(guān)事項，房屋補(bǔ)償歸甲方，土地補(bǔ)償歸乙方。6、此協(xié)議電腦打印一式兩份，甲乙各持一份，均有同等效果。7、此協(xié)議有不盡之處甲乙雙方可另作補(bǔ)充。甲方：(簽字蓋章)乙方：(簽字蓋章)中人：(簽字蓋章)__年月日-----------2023-04-16489人看過 -
房地產(chǎn)開發(fā)一、《建筑工程質(zhì)量認(rèn)定書》獲得的條件有哪些？《建筑工程質(zhì)量認(rèn)定書》應(yīng)由質(zhì)檢部門出具?！冻鞘蟹康禺a(chǎn)開發(fā)管理暫行辦法》規(guī)定，房地產(chǎn)開發(fā)項目竣工后，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)向主管部門提出綜合驗收申請，主管部門應(yīng)當(dāng)在收到申請后一個月內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行綜合驗收。綜合驗收不合格的，不準(zhǔn)交付使用。綜合驗收應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1、規(guī)劃要求是否落實；2、配套建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施是否建設(shè)完畢；3、單項工程質(zhì)量驗收手續(xù)是否完備；4、拆遷補(bǔ)償款安置方案是否落實；5、物業(yè)管理是否落實；6、其他。二、如何認(rèn)定建筑工程質(zhì)量合格？按照驗收規(guī)范要求，各檢驗批檢驗合格。分項工程監(jiān)理驗收合格。單位與分部工程監(jiān)理單位組織了初驗，并且核查竣工資料后。業(yè)主組織竣工驗收，驗收后將存在的質(zhì)量問題形成驗收報告。經(jīng)施工單位整改完成后并經(jīng)監(jiān)理整改復(fù)查后即可交付使用。此過程就可以認(rèn)定工程質(zhì)量合格。三、工程質(zhì)量問題的處理方式是什么？1、當(dāng)施工引起2023-04-17162人看過 -
法律綜合知識一、如何避免建筑工程質(zhì)量糾紛的發(fā)生為了避免未來出現(xiàn)質(zhì)量糾紛時，在簽合同時可以詳細(xì)地把質(zhì)量要求寫進(jìn)合同附件。如：臥室、廚房、衛(wèi)生間的裝修標(biāo)準(zhǔn)、等級；建材配備清單、等級；屋內(nèi)設(shè)備清單；水、電、氣、管線通暢；門、窗、家具瑕疵；房屋抗震等級等質(zhì)量要求都應(yīng)涉及到。合同中還可以規(guī)定房屋的保質(zhì)期、附屬設(shè)備保持期等。在發(fā)生質(zhì)量問題時的處理辦法，特別是責(zé)任范圍及賠償額度的確定，必要時可在補(bǔ)充條款中明確。同時還要與發(fā)展商確定工程質(zhì)量問題的鑒定單位，鑒定應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，對鑒定意見的公正性確切保證。有必要在合同中規(guī)定，交付房屋的質(zhì)量必須達(dá)到《住宅使用說明書》和《質(zhì)量保證書》列明的標(biāo)準(zhǔn)，否則發(fā)展商就要向購房者賠償。二、建設(shè)工程質(zhì)量要求是如何規(guī)定的建設(shè)工程質(zhì)量要求的規(guī)定：1．建筑工程施工質(zhì)量應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定。2．建筑工程施工應(yīng)符合工程勘察、設(shè)計文件的要求。3．參加工程施工質(zhì)量驗收的各方人員應(yīng)具備2023-07-04218人看過 -
工程監(jiān)理（一）凡出現(xiàn)下列問題之一者為質(zhì)量問題1、直接經(jīng)濟(jì)損失在一萬元以下的；2、不影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，但造成永久性質(zhì)量缺陷的問題。（二）凡存在下列條件之二者為一般質(zhì)量事故1、直接經(jīng)濟(jì)損失在一萬元（含一萬元）以上，不足五萬元的；2、影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久性質(zhì)量缺陷的。（三）凡出現(xiàn)下列條件之一者為嚴(yán)重質(zhì)量事故1、直接經(jīng)濟(jì)損失在五萬元（含五萬元）以上，不滿十萬元的；2、嚴(yán)重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，存在重大質(zhì)量隱患的；3、事故性質(zhì)惡劣或造成二人以下重傷的。一、工程質(zhì)量的行政責(zé)任有哪些工程質(zhì)量管理主體違反工程質(zhì)量管理法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的行政法律責(zé)任。主要形式有責(zé)令改正、罰款、責(zé)令停業(yè)整頓、降低資質(zhì)等級或者吊銷資質(zhì)證書等，具體情形如建設(shè)單位未取得施工許可證或者開工報告未經(jīng)批準(zhǔn)擅自施工的、迫使承包方以低于成本的價格競標(biāo)的；施工單位不按照工程設(shè)計圖紙或者施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工的行為的；勘察單位2023-02-25430人看過
-
一、如何判斷建筑工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等級建筑工程質(zhì)量等級劃分標(biāo)準(zhǔn)有四點，分別是：1．分項工程質(zhì)量等級評定。分項工程評分值不于75分者為合格；小于75分者為不合格；機(jī)電工程、屬于工廠加工制造的橋梁金屬構(gòu)件不小于90分為合格，小于90分者為不合格；2．分部工程質(zhì)量等級評定。所屬各分項工程全部合格，則該分部工程評為合格；所屬任一分項工程不合格，則該分部工程為不合格；3．單位工程質(zhì)量等級評定。所屬各分部工程全部合格，則該單位工程評為合格；所屬任一分部工程不合格，則該單位工程為不合格；4．合同段和建設(shè)項目質(zhì)量等級評定。合同段和建設(shè)項目所含單位工程全部合格，其工程質(zhì)量等級為合格；所屬任一單位工程不合格，則合同段和建設(shè)項目為不合格。二、建筑工程是否允許私人承包個人不可以承包建筑工程。承包建筑工程必須滿足兩個條件：1．具有企業(yè)法人資格，也就是承包建筑工程的是一個單位而非個人。2．具有從事建筑行業(yè)的資質(zhì)。《建筑法2023-06-04234人看過 -
工程質(zhì)量問題起訴書原告：**市**溶劑有限公司法定代表人：申**經(jīng)理被告：**市建筑工程三公司**分公司法定代表人：尤**經(jīng)理訴訟請求1、請求判決被告向原告交付全部工程圖紙等資料及支付逾期交工的違約金60萬元;2、請求判決被告向原告賠償違約造成的經(jīng)濟(jì)損失1707065.77元(并對其所承建工程進(jìn)行鑒定后確定實際損失額);3、訴訟費等由被告承擔(dān);事實與理由二00四年二月二十五日，原告與被告簽定《建筑工程施工合同書》約定：由被告為原告提供符合國家規(guī)范的節(jié)能環(huán)保石灰窯的全部工程圖紙并承建該工程，合同工期從2004年3月15日至2004年9月15日，但被告未能在合同工期內(nèi)按約交工和交付工程的相關(guān)圖紙，2005年1月29日，雙方又簽定一份《工程進(jìn)度協(xié)議》約定：“土建以及安裝工程未完部分，自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工試車。如不能按時完工，每延誤一天工期罰乙方一萬元”。但被告仍然2023-06-04332人看過
#合同違約
北京
律師推薦
#合同違約
知識導(dǎo)航
展開
#違約金
詞條
違約金是指合同一方或雙方違反合同約定的義務(wù)或責(zé)任時，應(yīng)向另一方支付的金錢或金錢替代物。在合同違約的情況下，違約金通常是一種違約的懲罰，用于彌補(bǔ)對方因違約行為而遭受的損失。 需要注意違約金的具體金額和支付方式，以及是否符合合同條款和相關(guān)法律法... 更多>
#違約金
最新文章
-
2024-01-22 -
2024-01-14 -
2024-01-11 -
2024-01-10 -
2024-01-05
#違約金
相關(guān)咨詢
-
建筑工程質(zhì)量如何監(jiān)督監(jiān)督?浙江在線咨詢 2021-11-01一是進(jìn)一步加強(qiáng)工程質(zhì)量通病防治和村鎮(zhèn)工程質(zhì)量監(jiān)督。從我縣近年來工程質(zhì)量監(jiān)督的實際情況來看，今后要特別注意加強(qiáng)兩方面的工作：一是堅持以人為本，逐步減少或根除工程質(zhì)量通病。具體來說，要進(jìn)一步加強(qiáng)對工程質(zhì)量通病的監(jiān)督，加強(qiáng)對工程質(zhì)量通病防治的指導(dǎo)，最大限度地減少工程質(zhì)量通病，尤其是住宅質(zhì)量通病，直至根除；要進(jìn)一步突出重點，著力解決住宅工程裂縫、滲漏、空鼓、起砂、脫皮、室內(nèi)標(biāo)高、幾何尺寸不符合設(shè)計要求等問 -
起訴j建筑商房屋質(zhì)量差的起訴書怎么寫山西在線咨詢 2022-10-10起訴狀專業(yè)性強(qiáng)，建議咨詢律師后，委托律師代書。起訴狀應(yīng)包括以下內(nèi)容： （1）當(dāng)事人的基本情況，公民應(yīng)當(dāng)寫明姓名、性別、年齡、民族、工作單位及職務(wù)、住址和聯(lián)系方式，法人寫明法人全稱、住所地、法人代表人姓名職務(wù)、委托代理人姓名、單位職務(wù)、地址，律師則寫明所在律師事務(wù)所即可； （2）有具體明確的訴訟請求； （3）有起訴所依據(jù)的事實與理由； （4）證據(jù)和證據(jù)來源； （5）當(dāng)事人簽名蓋章和簽署的日期。 -
建筑工程質(zhì)量缺陷如何取證吉林省在線咨詢 2022-10-14聘請專家對工程師的設(shè)計是否符合設(shè)計師的細(xì)心標(biāo)準(zhǔn)加以評估確定。調(diào)查的性質(zhì)、規(guī)模和范圍對于專家判定缺陷原因是至關(guān)重要的。如果調(diào)查只是初步的和有限的，則專家就沒有充分的資料數(shù)據(jù)判斷缺陷的原因。調(diào)查應(yīng)當(dāng)由與專家一起工作的工作人員進(jìn)行，而不是提供證言的專家進(jìn)行。調(diào)查人員采用的憑證和程序是很重要的。在某些工程項目中，調(diào)查司空見慣，已經(jīng)成了例行公事。這些程式化的調(diào)查一般是可以信賴的，但也可能對一些細(xì)節(jié)缺乏注意。 -
建筑工程質(zhì)量糾紛起訴程序是什么新疆在線咨詢 2023-10-13起訴程序是指當(dāng)一方認(rèn)為自己的合法權(quán)益受到侵害時，向法院提起訴訟的一系列程序。一般來說，起訴程序包括以下幾個環(huán)節(jié)： 1.提起訴訟：當(dāng)當(dāng)事人認(rèn)為自己的合法權(quán)益受到侵害時，可以向法院提起訴訟。 2.受理立案：法院收到訴訟請求后，會審核材料是否齊全，并決定是否受理該案件。 3.調(diào)解階段：如果雙方同意調(diào)解并達(dá)成協(xié)議，案件就會結(jié)束。 4.庭審階段：如果雙方無法達(dá)成協(xié)議，法院會組織庭審，聽取雙方的陳述和證據(jù)，并 -
建筑工程質(zhì)量問題或瑕疵如何區(qū)分，如何區(qū)分建筑工程質(zhì)量問題和責(zé)任上海在線咨詢 2022-01-25建筑工程的質(zhì)量問題或瑕疵如何區(qū)分還沒有法定的解釋，但根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第13條第2款規(guī)定：“交付使用的房屋存在質(zhì)量問題，在保修期內(nèi)，出賣人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)修復(fù)責(zé)任；”的說法可以反過來界定為，在保修期內(nèi)應(yīng)當(dāng)修復(fù)的就可認(rèn)為是質(zhì)量問題。按照國務(wù)院發(fā)布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第四十條的規(guī)定，在正常使用條件下，建設(shè)工程的最低保修期為：主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計文件規(guī)
