久久久久亚洲av成人动图,久久99精品国产99久久6尤物

工期順延的情形有哪些，具體有幾種

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-04 08:45:38 230 人看過

1、工程量增加

施工過程中，發(fā)包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導致工期的增加。這種情形下，工期自然順延。

2、發(fā)包人變更設計

若在施工過程中，發(fā)包人變更設計，則因發(fā)包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除，即順延相應的工期。

3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料

若發(fā)包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料，導致承包人無法施工的，則從發(fā)包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發(fā)包人缺乏建設規(guī)劃許可證、施工許可證或其他原因?qū)е掠嘘P政府部門要求停工的，則停工期間應當從工期中予以扣除。

①土地征用、房屋拆遷、地上和地下的障礙清除、三通一平(通水、通電、通路、場地平整);

②施工所需各種證件、批文及有關申報批準手續(xù)(如建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、等等);

③地質(zhì)勘探資料、水文氣象資料、基準點、線和水準點;

4、發(fā)包人未按約支付工程款

一般來說，當事人在施工合同中均約定發(fā)包人按工程進度支付工程進度款。若發(fā)包人未按期支付工程進度款，承包人有權(quán)停工，因此引起的工期延誤責任由發(fā)包人承擔。

5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當

實踐中，通常存在發(fā)包人將部分工程如鋼結(jié)構(gòu)工程、消防工程、水電工程、空調(diào)工程等直接分包給他人施工，或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中，承包人與分包人之間可能因施工銜接不當導致工期延誤，在此情形下，發(fā)包人應當承擔相應的工期延誤責任。

6、工程質(zhì)量鑒定

根據(jù)最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條：建設工程竣工前，當事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。對工程質(zhì)量的鑒定可否作為順延工期的理由，主要以工程質(zhì)量是否合格作為判斷標準。如果工程質(zhì)量經(jīng)鑒定是合格的，則應將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質(zhì)量經(jīng)鑒定不合格，則工期不應當順延，承包人逾期竣工的，應當承擔相應的違約責任。

7、不可抗力或其他因素

承包人在施工過程中如發(fā)生不可抗力因素，或者其他不可歸責于承包人的意外事件導致工期延誤的，承包人有權(quán)主張工期順延。比如發(fā)生地震、暴雨期間無法施工，工期順延。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

律師服務

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多不可抗力相關文章

法律綜合知識
何種情形可引起工期順延

一、何種情形可引起工期順延有下列情形的單位可以主張工期順延：1、施工單位未按約定提供圖紙和開工條件；2、施工單位未按約定支付預付款和進度款，導致施工不能正常進行；3、施工單位指定的代表未按約定提供指令和批準，導致施工不能正常進行；4、設計變更和工程量增加；5、一周內(nèi)，非施工單位因停水、停電、停氣導致停工超過8小時；6、隱蔽工程前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，施工單位未及時檢查；7、施工單位未按約定的時間和要求提供原材料、設備、場地等。二、拖延工期索賠費用包括哪些1．總部管理費用：總部管理費用的計算、證實和審核都非常困難。下面介紹幾種計算方法。（一）總直接費分攤法：每單位直接費用應分攤的管理費＝合同執(zhí)行期間總管理費用÷合同執(zhí)行期間總直接費用；管理費分攤額＝每單位直接費用應分攤的管理費×實際直接費。（二）特殊基礎分攤法：該種方法是將管理費用開支按用途分成許多類別，按這些類別的性質(zhì)分別確定分攤基礎，分

2024-01-20

175人看過
直系血親
民事回避情形具體有幾種

根據(jù)我國《民事訴訟法》和相關司法解釋的規(guī)定，民事訴訟程序中回避的法定情形如下：審判人員有下列情形之一的，應當自行回避，當事人及其法定代理人也有權(quán)要求他們回避：(1)是本案的當事人或者與當事人有直系血親、三代以內(nèi)旁系血親及姻親關系的；(2)本人或其近親屬與本案有利害關系的；(3)擔任過本案的證人、鑒定人、勘驗人、訴訟代理人的；(4)與本案的訴訟代理人有夫妻、父母、子女或者同胞兄弟姐妹關系的；(5)本人與本案當事人之間存在其他利害關系，可能影響案件公正處理的。審判人員具有下列情形之一的，當事人及其法定代理人有權(quán)要求回避，但應當提供相關證據(jù)材料：(1)未經(jīng)批準，私下會見本案一方當事人及其代理人的；(2)為本案當事人推薦、介紹代理人，或者為律師、其他人員介紹辦理該案件的；(3)接受本案當事人及其委托的人的財物、其他利益，或者要求當事人及其委托的人報銷費用的；(4)接受本案當事人及其委托的人的宴請，

2023-03-27

280人看過
逮捕
法院逮捕情形具體有幾種

有證據(jù)證明該犯罪嫌疑人有犯罪事實，并且會被判處有期徒刑及以上刑罰的犯罪嫌疑人。當他們發(fā)生以下五種情況或者有傾向的，應當予以逮捕：1、可能實施新的犯罪的；2、有危害國家安全、公共安全或者社會秩序的現(xiàn)實危險的；3、可能毀滅、偽造證據(jù)，干擾證人作證或者串供的；4、可能對被害人、舉報人、控告人實施打擊報復的；5、企圖自殺或者逃跑的。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十一條對有證據(jù)證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候?qū)徤胁蛔阋苑乐拱l(fā)生下列社會危險性的，應當予以逮捕：（一）可能實施新的犯罪的；（二）有危害國家安全、公共安全或者社會秩序的現(xiàn)實危險的；（三）可能毀滅、偽造證據(jù)，干擾證人作證或者串供的；（四）可能對被害人、舉報人、控告人實施打擊報復的；（五）企圖自殺或者逃跑的。批準或者決定逮捕，應當將犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性質(zhì)、情節(jié)，認罪認罰等情況，作為是否可能

2023-03-26

268人看過
管制
構(gòu)成詐騙罪的情形具體有幾種

根據(jù)《我國刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。本罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財物。欺詐行為從形式上說包括兩類，一是虛構(gòu)事實，二是隱瞞真相，二者從實質(zhì)上說都是使被害人陷入錯誤認知的行為。其次，欺詐行為使對方產(chǎn)生錯誤認識。對方產(chǎn)生錯誤認識是行為人的欺詐行為所致，即使對方在判斷上有一定的錯誤，也不妨礙詐騙罪的成立。@在欺詐行為與對方處分財產(chǎn)之間，必須介入對方的錯誤認識。再次，成立詐騙罪要求被害人陷入錯誤認識之后作出的財產(chǎn)處分。最后，欺詐行為使被害人處分財產(chǎn)后，行為人便獲得財產(chǎn)，從而使被害人的財產(chǎn)受到損害。本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財物的目的。只要滿足了上述條件，即構(gòu)成了詐騙罪。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、

2023-02-28

219人看過

不可抗力
工期延誤有哪些情形

工期延誤的情形有：1、工程量增加；2、發(fā)包人變更設計；3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料；4、發(fā)包人未按約支付工程款；5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當；6、工程質(zhì)量鑒定；7、不可抗力或其他因素。一、工程款優(yōu)先權(quán)是指什么工程款的優(yōu)先權(quán)：是指發(fā)包人未按約定支付工程款，與其他債權(quán)相比，承包人有權(quán)優(yōu)先受償。工程款優(yōu)先于抵押權(quán)，同樣優(yōu)先于當事人申請保全后對財產(chǎn)的債權(quán)。建設工程價款優(yōu)先受償范圍包括承包人為建設工程支付的工人報酬、材料款等實際支出，不包括預期利潤和違約金。發(fā)包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。二、工程設計合同審查哪些工程設計合同需要審查以下內(nèi)容：1、仔細閱讀使用的合同文本；2、嚴格審查發(fā)包人資質(zhì)等級及履約信用；3、關于工期、質(zhì)量、造價的約定，是施工合同最重要的內(nèi)容；4、對工程進度撥款和竣工結(jié)算程序做出詳細規(guī)定；5、總

2023-03-26

434人看過
勞動合同終止
勞動合同終止日期順延的幾種情形

根據(jù)相關規(guī)定，勞動合同終止日期順延的具體情形是，當勞動合同期滿時，勞動者還在醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期內(nèi)，那么勞動合同的期限應當自動延續(xù)到醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期期滿為止。一、病假的工資怎么計算？1、職工患病或非因工負傷治療期間，在規(guī)定的醫(yī)療期間內(nèi)由企業(yè)按有關規(guī)定支付其病假工資或疾病救濟費，病假工資或疾病救濟費可以低于當?shù)刈畹凸べY標準支付，但不能低于最低工資標準的80%。2、除勞動法第二十五條規(guī)定的情形外，勞動者在醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期內(nèi)，勞動，勞動合同期限屆滿時，用人單位不得終止勞動合同。勞動合同的期限應自動延續(xù)至醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期期滿為止。3、請長病假的職工在醫(yī)療期滿后，能從事原工作的，可以繼續(xù)履行勞動合同；醫(yī)療期滿后仍不能從事原工作也不能從事由單位另行安排的工作的，由勞動鑒定委員會參照工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定標準進行勞動能力鑒定。被鑒定為一至四級的，應當退出勞動崗位，解

2023-06-27

288人看過
法律綜合知識
合同詐騙罪的具體情形有幾種

一、合同詐騙罪的具體情形有幾種根據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)，合同詐騙罪主要存在以下五種形式，即根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條所規(guī)定的：首先，是行為人以虛構(gòu)的實體單位或利用其他人的名義簽署合同的行為；其次，是用偽造、變造、篡改的貨幣票據(jù)或者其他虛假的所有權(quán)證明來做擔保的；再者，如果行為人喪失了實際履行合同的能力，卻通過先履行小額合同或者部分履行合同的方式，引誘對方當事人繼續(xù)簽訂并履行合同的行為；此外，行為人在收到對方當事人支付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)之后，選擇逃避藏匿的行為；最后，行為人還可能采取其他手段，如欺詐等，從對方當事人那里獲取財物的行為?！吨腥A人民共和國刑法》第二百二十四條【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期

2024-07-14

53人看過
用人單位
用人單位順延勞動合同的情形有幾種

1.從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者未進行離崗前職業(yè)健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學觀察期間的。2.在本單位患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的；其終止，按照國家有關工傷保險的規(guī)定執(zhí)行。3.患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的。4.女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期的。5.在本單位連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的。6.法律行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。7.勞動合同期滿，但用人單位與勞動者依法約定的服務期尚未到期的，勞動合同應當續(xù)延至服務期滿；雙方另有約定的，從其約定。8.《工會法》第十八條規(guī)定：基層工會專職主席、副主席或者委員自任職之日起，其勞動合同期限自動延長，延長期限相當于其任職期間；非專職主席、副主席或者委員自任職之日起，其尚未履行的勞動合同期限短于任期的，勞動合同期限自動延長至任期期滿。但是，任職期間個人嚴重過失或者達到法定退休年齡的除外。9.職工協(xié)商代表

2023-03-21

145人看過

法律綜合知識
工程由哪些情形可以順延工期

一、工程由哪些情形可以順延工期工程可以順延工期的情形：發(fā)包人沒有按照約定及時提供施工所需的原材料和施工設備；發(fā)包人沒有及時向承包人提供施工資金；發(fā)包人突然變更施工計劃等各種情形?！吨腥A人民共和國民法典》第八百零三條發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。第八百零五條因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發(fā)包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。二、建筑工程工期順延后應注意什么建筑工程工期順延后應注意建房單位可以要求施工單位按合同約定賠償，如果沒

2023-11-02

492人看過
專利權(quán)
專利權(quán)侵權(quán)情形具體有幾種

1、發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，實施其專利，即為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品的；2、使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的；3、外觀設計專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，實施其專利，即為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產(chǎn)品的。一、專利權(quán)侵權(quán)的特征是什么1.侵害的對象是有效的專利。專利侵權(quán)必須以存在有效的專利為前提，實施專利授權(quán)以前的技術、已經(jīng)被宣告無效、被專利權(quán)人放棄的專利或者專利權(quán)期限屆滿的技術，不構(gòu)成侵權(quán)行為。專利法規(guī)定了臨時保護制度，發(fā)明專利申請公布后至專利權(quán)授予前，使用該發(fā)明的應支付適當?shù)氖褂觅M。對于在發(fā)明專利申請公布后專利權(quán)授予前使用發(fā)明而未支付適當費用的糾紛，專利權(quán)人應當在專利權(quán)被授予之后，請求管理專利工作的部門調(diào)解，或直接向人民法院起訴。2.必

2023-06-26

116人看過
有期徒刑
強奸罪加重情形具體有幾種

強奸罪的加重情節(jié)有：1、強奸婦女、奸淫幼女情節(jié)惡劣的；2、強奸婦女、奸淫幼女多人的；3、在公共場所當眾強奸婦女、奸淫幼女的；4、二人以上輪奸的；5、奸淫不滿十周歲的幼女或者造成幼女傷害的；6、致使被害人重傷、死亡或者造成其他嚴重后果的。法律依據(jù)：《刑法》第二百三十六條規(guī)定，以暴力、脅迫或者其他手段強奸婦女的，處三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不滿十四周歲的幼女的，以強奸論，從重處罰。強奸婦女、奸淫幼女，有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑：（一）強奸婦女、奸淫幼女情節(jié)惡劣的；（二）強奸婦女、奸淫幼女多人的；（三）在公共場所當眾強奸婦女、奸淫幼女的；（四）二人以上輪奸的；（五）奸淫不滿十周歲的幼女或者造成幼女傷害的；（六）致使被害人重傷、死亡或者造成其他嚴重后果的。一、告強奸罪需要哪些證據(jù)？告強奸罪一般主要有以下證據(jù)：1、被害人陳述。被害人所作的陳述，是證明強奸行為存在的直接

2023-03-22

443人看過
不可抗力
工期順延的合法情形

1、工程量增加施工過程中，發(fā)包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導致工期的增加。這種情形下，工期自然順延。2、發(fā)包人變更設計若在施工過程中，發(fā)包人變更設計，則因發(fā)包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除，即順延相應的工期。3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料若發(fā)包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料，導致承包人無法施工的，則從發(fā)包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發(fā)包人缺乏建設規(guī)劃許可證、施工許可證或其他原因?qū)е掠嘘P政府部門要求停工的，則停工期間應當從工期中予以扣除。4、發(fā)包人未按約支付工程款一般來說，當事人在施工合同中均約定發(fā)包人按工程進度支付工程進度款。若發(fā)包人未按期支付工程進度款，承包人有權(quán)停工，因此引起的工期延誤責任由發(fā)包人承擔。5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當實踐中，通常存在發(fā)包人將部分工程如鋼結(jié)構(gòu)工程、

2023-06-04

337人看過

法律綜合知識
肇事逃逸五種情形具體有哪些

一、肇事逃逸五種情形具體有哪些肇事逃逸五種情形：1、雖將傷者送到醫(yī)院，但未報案且無故離開醫(yī)院的；2、雖將傷者送到醫(yī)院，但給傷者或家屬留下假的個人信息后離開醫(yī)院的；3、明知發(fā)生交通事故，駕車或棄車逃離事故現(xiàn)場的；4、當事人認為對事故沒有責任，駕車駛離事故現(xiàn)場的；5、有酒后和無證駕車等嫌疑，棄車離開事故現(xiàn)場后又返回的?！缎谭ā返谝话偃龡l違反交通運輸管理法規(guī)，因而發(fā)生重大事故，致人重傷、死亡或者使公私財產(chǎn)遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役；交通運輸肇事后逃逸或者有其他特別惡劣情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，處七年以上有期徒刑。二、肇事逃逸認定的八種情形都是什么1．明知發(fā)生交通事故，交通事故當事人駕車或棄車逃離事故現(xiàn)場的；2．交通事故當事人認為自己沒有事故責任，駕車駛離事故現(xiàn)場的；3．交通事故當事人有酒后和無證駕車等嫌疑，報案后不履行現(xiàn)場聽候處理義務，棄車離開事故

2024-01-29

482人看過
專利權(quán)
不授予專利權(quán)的具體情形有幾種

一、不授予專利權(quán)的具體情形有幾種(一)科學發(fā)現(xiàn);(二)智力活動的規(guī)則和方法;(三)疾病的診斷和治療方法;(四)動物和植物品種，但動物和植物品種的非生物學的生產(chǎn)方法可授予專利權(quán);(五)用原子核變換方法獲得的物質(zhì);(六)對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標識作用的設計;(七)違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造;(八)違法法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造。二、專利授予的要求是什么授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型，應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。1、新穎性新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術;也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。2、創(chuàng)造性創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具

2023-04-16

370人看過