久久免费的精品国产v∧,精品国产一区二区三区四区色,久久国产视频,国内精品久久久久影院日本,黄色视频在线观看免费

施工合同價格的爭議調(diào)整方法
來源:法律編輯整理 時間: 2023-05-07 22:01:10 197 人看過

建設(shè)工程合同價格爭議調(diào)整辦法。工程變更后的合同價格按下列原則調(diào)整

如果合同中有適用的單價,則變更工程的合同價格按現(xiàn)行單價調(diào)整。

如果合同中有類似單價,則變更項目的合同價格應(yīng)根據(jù)類似單價進(jìn)行調(diào)整。

如果合同中沒有適用的或類似的單價,承包商應(yīng)提出變更價格。變更價格經(jīng)審計部門審批后,按投標(biāo)時下浮率作為變更結(jié)算價。

2。合同價款按照有關(guān)規(guī)定和協(xié)議條款約定的各項收費標(biāo)準(zhǔn)計算,用于承包人按照合同要求完成工程時支付價款。

<3。合同價格的確定(1)固定價格合同工程量清單招標(biāo)項目應(yīng)采用固定價格合同,體現(xiàn)風(fēng)險分擔(dān)原則;

雙方應(yīng)就合同中包含的風(fēng)險范圍和風(fēng)險成本計算方法達(dá)成一致合同價格應(yīng)在約定的風(fēng)險范圍內(nèi),超出風(fēng)險范圍的合同價格調(diào)整方法應(yīng)在專用條款中約定。(2)可調(diào)價合同經(jīng)雙方同意,合同價格可以調(diào)整,雙方在專用條款中約定合同價格的調(diào)整方法;

一般情況下,工程量清單招標(biāo)項目不采用可調(diào)價合同形式。(3)成本加報酬合同4。合同價格包括成本和報酬兩部分。雙方在專用條款中約定費用的構(gòu)成和報酬的計算方法。

合同價格可以采用以下三種方式:

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時處理。【點擊反饋】
律師服務(wù)
2025年11月03日 15:50
你好,請問你遇到了什么法律問題?
加密服務(wù)已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多合同形式相關(guān)文章
  • 工程合同價款的約定與調(diào)整
    1、工程合同價款的約定發(fā)包人、承包人應(yīng)當(dāng)在合同條款中對涉及工程價款結(jié)算的下列事項進(jìn)行約定:(1)預(yù)付工程款的數(shù)額、支付時限及抵扣方式;(2)工程進(jìn)度款的支付方式、數(shù)額及時限;(3)工程施工中發(fā)生變更時,工程價款的調(diào)整方法、索賠方式、時限要求及金額支付方式;(4)發(fā)生工程價款糾紛的解決方法;(5)約定承擔(dān)風(fēng)險的范圍及幅度以及超出約定范圍和幅度的調(diào)整辦法;(6)工程竣工價款的結(jié)算與支付方式、數(shù)額及時限;(7)工程質(zhì)量保證(保修)金的數(shù)額、預(yù)扣方式及時限;(8)安全措施和意外傷害保險費用;(9)工期及工期提前或延后的獎懲辦法;(10)與履行合同、支付價款相關(guān)的擔(dān)保事項。2、工程價款的約定方式發(fā)、承包人在簽訂合同時對于工程價款的約定,可選用下列一種約定方式:(1)固定總價。合同工期較短且工程合同總價較低的工程,可以采用固定總價合同方式。(2)固定單價。雙方在合同中約定綜合單價包含的風(fēng)險范圍和風(fēng)險費
    2023-03-23
    128人看過
  • 如何處理施工方要求的固定價格合同價格審核
    法律咨詢:對施工方要求的固定價格合同價格評審如何處理的咨詢。但在竣工結(jié)算中,甲方認(rèn)為固定總價偏高,需要委托價格評審。我公司不同意,甲方將不理我公司。我們公司該怎么辦?律師回答說:貴公司與甲方簽訂的是固定價格合同。合同價格一般不作調(diào)整。但在施工過程中,如因設(shè)計變更、經(jīng)濟(jì)簽證等情況導(dǎo)致合同價格發(fā)生變化,貴公司和甲方可調(diào)整合同約定的固定總價。如果上述情況沒有引起合同價格的變化,甲方要求重新審核合同總價,貴公司可以拒絕。如果在原基礎(chǔ)上因設(shè)計變更、經(jīng)濟(jì)簽證等情況導(dǎo)致合同價格發(fā)生變更,貴公司可同意僅對合同價格變更部分的價格進(jìn)行復(fù)核。相關(guān)法律知識:《中華人民共和國建筑法》第三十條國家實行建設(shè)工程監(jiān)理制度。國務(wù)院可以規(guī)定強(qiáng)制監(jiān)督的建設(shè)項目的范圍。第三十一條受監(jiān)理的建設(shè)工程,由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。建設(shè)單位與其委托的工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)簽訂書面監(jiān)理合同。第三十二條建設(shè)工程監(jiān)理應(yīng)當(dāng)依照法
    2023-05-02
    340人看過
  • 施工單位工程合同價款調(diào)整的具體事項有哪些?
    (一)預(yù)付款。預(yù)付款指開工前發(fā)包人應(yīng)預(yù)付給承包人用于為合同工程施工準(zhǔn)備的款項。施工準(zhǔn)備事項包括購置材料、工程設(shè)備、施工設(shè)備、修建臨時設(shè)施以及組織施工隊伍進(jìn)場等。預(yù)付款比例一般不低于合同金額的10%,不高于合同金額的30%。(二)進(jìn)度款。進(jìn)度款指施工期間發(fā)包人根據(jù)工程完成情況應(yīng)支付給承包人的一種工程價款。(三)結(jié)算款。結(jié)算款,即竣工結(jié)算款,指工程竣工結(jié)算后發(fā)包人應(yīng)該支付給承包人的除質(zhì)保金外的剩余工程價款。竣工結(jié)算款等于竣工結(jié)算價減去質(zhì)保金和已付款后的金額??⒐そY(jié)算款支付的前提條件是工程竣工驗收合格。一、拖欠工程款的訴訟時效是多久?1、工程欠款糾紛的訴訟時效為3年。2、向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時效期間為三年。法律另有規(guī)定的,依照其規(guī)定。訴訟時效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計算。法律另有規(guī)定的,依照其規(guī)定。但是自權(quán)利受到損害之日起超過二十年的,人民法院不予保護(hù)
    2023-05-07
    477人看過
  • 勞動爭議的一般調(diào)整方法有什么
    勞動爭議的一般調(diào)整方法有:1、調(diào)解勞動爭議發(fā)生后,當(dāng)事人可以向本單位委員會申請調(diào)解。在用人單位內(nèi),可以設(shè)立勞動爭議調(diào)解委員會。勞動爭議調(diào)解委員會由職工代表、用人單位代表和工會代表組成。勞動爭議調(diào)解委員會主任由工會代表擔(dān)任。勞動爭議經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議的,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行。2、仲裁勞動爭議仲裁委員會由勞動行政部門代表、同級工會代表、用人單位方面的代表組成。勞動爭議仲裁委員會主任由勞動行政部門代表擔(dān)任。提出仲裁要求的一方應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起60日內(nèi)向勞動爭議仲裁委員會提出書面申請。仲裁裁決一般應(yīng)在收到仲裁申請的60日內(nèi)作出。對仲裁裁決無異議的,當(dāng)事人必須履行。3、訴訟勞動爭議當(dāng)事人對仲裁裁決不服的,可以自收到仲裁裁決書之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。一方當(dāng)事人在法定期限內(nèi)不起訴又不履行仲裁裁決的,另一方當(dāng)事人可以申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。一、勞動爭議主要包括哪幾個方面1、因企業(yè)開除、除名、辭退職工和
    2023-08-10
    487人看過
  • 遇到價格爭議后如何調(diào)解?
    縣級以上人民政府發(fā)改部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)價格爭議調(diào)解處理工作,具體工作由其所屬的價格認(rèn)定機(jī)構(gòu)承擔(dān)。申請價格爭議調(diào)解處理,應(yīng)當(dāng)符合下列條件:(一)申請人與價格爭議有直接利害關(guān)系;(二)有明確的被申請人;(三)有具體的價格爭議調(diào)解請求、理由及事實依據(jù);(四)當(dāng)事人雙方同意調(diào)解;(五)屬于價格爭議調(diào)解處理的范圍。不屬于價格爭議調(diào)解處理范圍的:1、屬于政府定價、政府指導(dǎo)價范圍的;2、涉嫌價格違法,依法應(yīng)當(dāng)立案查處的;3、價格爭議事項已經(jīng)依法進(jìn)入訴訟、仲裁或者行政復(fù)議等程序,且已被受理的;4、爭議產(chǎn)生超過一年的;5、其他不應(yīng)作為價格爭議調(diào)解處理的情形。受理價格爭議申請后,應(yīng)當(dāng)啟動調(diào)解程序,并提前通知雙方當(dāng)事人舉行調(diào)解的地點和時間??梢圆捎秒娫捳{(diào)解、網(wǎng)絡(luò)調(diào)解、現(xiàn)場調(diào)解和調(diào)解室調(diào)解等方式,也可以根據(jù)當(dāng)事人的請求或者征得當(dāng)事人同意,采取其他方式進(jìn)行調(diào)解。價格爭議調(diào)解由價格爭議調(diào)解處理部門指定兩名以上調(diào)解員
    2023-05-06
    462人看過
  •  施工合同計價方法的探討
    建筑工程合同的三種計價方式包括總價合同、單價合同和成本加酬金合同。選擇計價方法時應(yīng)在合同中明確約定,具體應(yīng)根據(jù)建筑施工合同的實際情況進(jìn)行分析和決策。如果是總價合同,一般在投標(biāo)報價中就應(yīng)該確定下來。建筑工程合同的三種計價方式包括總價合同、單價合同和成本加酬金合同。在選擇計價方法時,應(yīng)該在合同中提前明確約定,具體應(yīng)根據(jù)建筑施工合同的實際情況進(jìn)行分析和決策。如果是總價合同的話,一般在投標(biāo)報價中就應(yīng)該確定下來。2. 總價合同、單價合同和成本加酬金合同總價合同、單價合同和成本加酬金合同是建筑行業(yè)中常用的三種合同形式。其中,總價合同是指在合同簽訂時,就已經(jīng)確定了工程的總價,承包商在施工過程中只需按照約定的單價進(jìn)行報價,而無需再根據(jù)實際完成情況調(diào)整價格。單價合同則是指在合同簽訂時,只確定了每個項目的單價,承包商需要按照約定的單價進(jìn)行報價,而無需考慮工程總價。成本加酬金合同則是指在合同簽訂時,承包商需要按
    2023-08-19
    338人看過
  •  2022年電費價格調(diào)整
    2022年電費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)已出,針對不同用電量,電價標(biāo)準(zhǔn)有所調(diào)整。對于0至2千瓦時的用電量,電價標(biāo)準(zhǔn)不變;對于城鄉(xiāng)低保戶和農(nóng)村五保戶,每戶每月免費用電量從2千瓦時提高至15千瓦時。對于241至400千瓦時的用電量,電價標(biāo)準(zhǔn)比第一檔電價提高了0.05元/千瓦時;對于超過400千瓦時的用電量,電價標(biāo)準(zhǔn)比第一檔電價提高了0.3元/千瓦時。此外,電費戶名更改方式及電費查詢方式也已告知。2022年的電費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)如下:1.對于0至2千瓦時的用電量,電價標(biāo)準(zhǔn)保持不變;2.對于城鄉(xiāng)低保戶和農(nóng)村五保戶,每戶每月免費用電量從2千瓦時提高至15千瓦時;3.對于241至400千瓦時的用電量,電價標(biāo)準(zhǔn)比第一檔電價提高了0.05元/千瓦時;4.對于超過400千瓦時的用電量,電價標(biāo)準(zhǔn)比第一檔電價提高了0.3元/千瓦時。一、電費戶名更改方式如下:1、更改電費戶名一般是由當(dāng)?shù)氐墓╇姴块T進(jìn)行辦理的,所以我們需要帶上相關(guān)的證件材料
    2023-09-02
    360人看過
  • 買賣合同中的價格調(diào)整條款具有法律效力嗎
    買賣合同中的價格調(diào)整條款具有法律效力。價格調(diào)整條款又稱價格修正條款,是指在定約時只規(guī)定初步價格,同時規(guī)定,如原材料價格和工資等發(fā)生變化,按原材料價格和工資等的變化來計算合同的最終價格。只要買賣合同中的價格調(diào)整條款不違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定與公序良俗等原則,就是有效的。《民法典》第一百四十三條具備下列條件的民事法律行為有效:(一)行為人具有相應(yīng)的民事行為能力;(二)意思表示真實;(三)不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,不違背公序良俗。第一百四十四條無民事行為能力人實施的民事法律行為無效。
    2024-05-10
    55人看過
  • 調(diào)整合同價款的類別有
    一、調(diào)整合同價款的類別有調(diào)整合同價款的類別有:1、工程變更類:工程變更、項目特征不符、工程量清單缺項、工程量偏差、計日工等;2、法規(guī)變化類:法律法規(guī)變化;3、物價變化類:物價波動、暫估價;4、工程索賠類:主要包括不可抗力、提前竣工、誤期賠償、索賠等;5、其他類:包括現(xiàn)場簽證以及發(fā)承包雙方約定的其他調(diào)整事項?!吨腥A人民共和國民法典》第四百六十四條合同是民事主體之間設(shè)立、變更、終止民事法律關(guān)系的協(xié)議。婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議,適用有關(guān)該身份關(guān)系的法律規(guī)定;沒有規(guī)定的,可以根據(jù)其性質(zhì)參照適用本編規(guī)定。二、怎樣的合同才是合法的1、合同當(dāng)事人要具備簽訂合同的能力當(dāng)事人為設(shè)立、變更、終止民事法律關(guān)系而訂立合同,合同作為當(dāng)事人意思表示的載體,應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)當(dāng)事人真實的意思表示。2、意思表示真實為保證合同能夠合法履行、經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定,法律要求合同當(dāng)事人除了能夠真實表達(dá)自己的意思表示外,還要有能為自己的
    2024-01-25
    241人看過
  • 施工合同違約金如何調(diào)整
    一、施工合同違約金如何調(diào)整據(jù)《民法典》(2021.1.1生效)第585條第2款規(guī)定:“約定的違約金低于造成的損失的,人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少?!庇捎谠诮ㄔO(shè)工程施工合同糾紛中當(dāng)事人違約行為的具體情況很復(fù)雜,因此,判斷當(dāng)事人在建設(shè)工程施工合同中約定的違約金是否過高,不可能有一個統(tǒng)一而具體的客觀標(biāo)準(zhǔn)。在審判實踐中,可以從以下幾個方面的因素進(jìn)行綜合審查判定:(1)違約金數(shù)額與當(dāng)事人的實際損失之間的比例;(2)違約金數(shù)額與合同總價款、當(dāng)事人未履行價款之間的比例;(3)當(dāng)事人違約的原因及過錯大??;(4)違約金數(shù)額與違約方所獲得的合同利潤之間的比例;(5)違約的時間長短。二、工期延誤違約責(zé)任的認(rèn)定處理如工程未能在合同約定的期限內(nèi)竣工,發(fā)包方會要求承包方承擔(dān)工期違約責(zé)任,承包方會要求發(fā)包方賠償其
    2023-05-03
    401人看過
  • 合同主體調(diào)整方法
    債權(quán)轉(zhuǎn)讓
    如果合同主體進(jìn)行變更的話,那么其變更的程序一般是雙方協(xié)商,之后重新進(jìn)行合同的訂立即可。而具體而言,權(quán)利主體如果是債權(quán)人,主體變更就等于是債權(quán)轉(zhuǎn)讓,通知債務(wù)人即可。義務(wù)主體如果是債務(wù)人,主體變更就等于是債務(wù)轉(zhuǎn)讓,需要經(jīng)得債權(quán)人同意。因此不同的合同主體的變更,其程序也存在微弱的區(qū)別。法院可以判合同主體變更嗎合同變更方式:1、合意。以這種方式變更合同實質(zhì)上就是成立新合同以取代舊合同,故而合意變更合同的程序,應(yīng)該遵循合同訂立時的要約承諾規(guī)則,而且變更后的合同內(nèi)容欲發(fā)生法律效力,也應(yīng)符合合同的生效要件。2、法院或仲裁機(jī)關(guān)的裁決?!吨腥A人民共和國民法典》第五百四十六條債權(quán)人轉(zhuǎn)讓債權(quán),未通知債務(wù)人的,該轉(zhuǎn)讓對債務(wù)人不發(fā)生效力。債權(quán)轉(zhuǎn)讓的通知不得撤銷,但是經(jīng)受讓人同意的除外。第五百四十七條債權(quán)人轉(zhuǎn)讓債權(quán)的,受讓人取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利,但是該從權(quán)利專屬于債權(quán)人自身的除外。受讓人取得從權(quán)利不因該從權(quán)利未辦理
    2023-07-01
    340人看過
  • 合同簽訂后原材料價格調(diào)整怎么辦
    合同簽訂后原材料價格調(diào)整可以要求對方繼續(xù)履行合約,對方不同意的可以起訴對方違約,由對方承擔(dān)違約責(zé)任、支付相應(yīng)的違約金。價格調(diào)整造成情勢變更的,可以協(xié)商變更合同。一、購銷合同違約責(zé)任條款有什么購銷合同中違約責(zé)任條款的設(shè)置是為了約束合同的各方當(dāng)事人,確保其完全履行合同約定的各項義務(wù),實現(xiàn)合同簽訂的目的。違約責(zé)任條款的內(nèi)容有:1、違約責(zé)任承擔(dān)方式。當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。2、違約責(zé)任條款約定。違約責(zé)任可由合同各方在合同里面作詳細(xì)約定,對于延遲交付貨物或者交付貨款的可以約定延遲履行違約金。3、損害賠償?shù)姆秶?。?dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造
    2023-06-23
    322人看過
  • 施工合同發(fā)生爭議幾個方面
    一、施工合同發(fā)生爭議幾個方面1、施工合同的效力問題;2、合同無效是否應(yīng)進(jìn)行結(jié)算;3、備案合同和“補(bǔ)充協(xié)議”即黑白合同不一致,在結(jié)算時應(yīng)采納哪一份合同作為結(jié)算的依據(jù)問題;4、對于建設(shè)部推薦施工合同版本通用條款中涉及的發(fā)包方逾期不結(jié)算是否視為認(rèn)可送審價的問題;5、工程款結(jié)算采取何種標(biāo)準(zhǔn)的問題;6、訴訟中,造價司法鑒定(司法審價)的范圍;7、關(guān)于工程質(zhì)量、工期、農(nóng)民工利益等問題。二、建設(shè)工程無效的情形1、承包人未取得建設(shè)工程施工單位資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級建設(shè)工程施工領(lǐng)域?qū)嵭袊?yán)格的資質(zhì)準(zhǔn)入制度,《建筑法》規(guī)定了施工企業(yè)實行資質(zhì)強(qiáng)制管理。建設(shè)工程質(zhì)量就是生命,施工企業(yè)的施工能力是保證質(zhì)量的前提,對施工企業(yè)的資質(zhì)管理與審察,是施工建設(shè)的基礎(chǔ),無資質(zhì)和超越資質(zhì)的企業(yè)簽訂的合同屬無效合同。但是,承包人在工程竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)等級的,不能作為無效合同處理。2、沒有資質(zhì)或沒有相應(yīng)資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑
    2023-05-03
    90人看過
  • 福建省價格爭議調(diào)解處理暫行辦法
    發(fā)布部門:福建省政府發(fā)布文號:閩政辦[2010]288號福建省價格爭議調(diào)解處理暫行辦法第一條為規(guī)范價格爭議調(diào)解處理工作,及時化解價格矛盾,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定,維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益,更好地服務(wù)福建科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展,依據(jù)《中華人民共和國價格法》、《價格認(rèn)證管理辦法》等規(guī)定,制定本辦法。第二條本省縣級及以上價格主管部門調(diào)解處理價格爭議,適用本辦法。第三條本辦法所稱價格爭議調(diào)解處理,是指價格主管部門根據(jù)當(dāng)事人的申請,依法對各類市場主體之間的價格爭議進(jìn)行調(diào)解處理的行為。第四條省級價格主管部門負(fù)責(zé)全省價格爭議調(diào)解處理、監(jiān)督管理及指導(dǎo)工作,縣級及以上價格主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)價格爭議調(diào)解處理工作??h級及以上價格主管部門設(shè)立的價格認(rèn)證中心作為價格爭議調(diào)解處理機(jī)構(gòu)承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)價格爭議調(diào)解處理的具體工作。第五條價格爭議調(diào)解處理遵循合法自愿、公平公正、科學(xué)合理的原則。第六條申請價格爭議調(diào)解處理,應(yīng)當(dāng)符合下列
    2023-04-24
    270人看過
換一批
#合同訂立
北京
律師推薦
    展開

    合同形式是指當(dāng)事人合意的表現(xiàn)形式,也是當(dāng)事人意思表示一致的外在表現(xiàn)形式。 根據(jù)法律規(guī)定或當(dāng)事人約定,合同可以采用多種形式,如口頭形式、書面形式、推定形式等。 書面形式包括合同書、信件、電報、電傳、傳真等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式,而口頭形... 更多>

    #合同形式
    相關(guān)咨詢
    • 哪里可以調(diào)整施工合同材料價格?
      遼寧在線咨詢 2023-07-28
      施工合同材料價格調(diào)整辦法中即時采集和掌握建筑材料市場價格信息,增強(qiáng)建筑材料價格風(fēng)險防范意識和預(yù)測能力,招標(biāo)人在招標(biāo)文件中應(yīng)予以說明。
    • 施工合同約定不能調(diào)整材料價格,在施工中又簽證材料價格,這個簽證合法嗎
      遼寧在線咨詢 2022-09-05
      施工違約金約定,也應(yīng)受調(diào)整,一般不能超過標(biāo)底額的30%。有的省(市、自治區(qū))出臺了地方法規(guī)進(jìn)行了規(guī)定的,對所地?。ㄊ?、自治區(qū))具有約束力。一、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋(二)》第二十九條當(dāng)事人主張約定的違約金過高請求予以適當(dāng)減少的,人民法院應(yīng)當(dāng)以實際損失為基礎(chǔ),兼顧合同的履行情況、當(dāng)事人的過錯程度以及預(yù)期利益等綜合因素,根據(jù)公平原則和誠實信用原則予以衡量,并作出裁
    • 施工合同價款及調(diào)整規(guī)定是什么
      黑龍江在線咨詢 2022-06-12
      出現(xiàn)合同價款調(diào)增事項(不含工程量偏差、計日工、現(xiàn)場簽證、索賠)后的14天內(nèi),承包人要向發(fā)包人提交合同價款調(diào)增報告并附上相關(guān)資料;承包人在14天內(nèi)未提交合同價款調(diào)增報告的,要視為承包人對該事項不存在調(diào)整價款請求。施工合同價款及調(diào)整的具體內(nèi)容是怎樣的呢。出現(xiàn)合同價款調(diào)減事項(不含工程量偏差、施工索賠)后的14天內(nèi),發(fā)包人應(yīng)向承包人提交合同價款調(diào)減報告并附相關(guān)資料;發(fā)包人在14天內(nèi)未提交合同價款調(diào)減報告
    • 西安供熱價格調(diào)整方案
      陜西在線咨詢 2022-05-10
      西安供熱價格調(diào)整方案已獲省政府批準(zhǔn),已經(jīng)實施12年的供熱價格將進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)西安市上報省政府的供熱價格方案,從今年的采暖季開始,西安四大集中供熱企業(yè)的供熱價格將為4.8元/月·平方米,調(diào)價方案的詳情將于近日公布。會議同意省物價局關(guān)于調(diào)整我省集中供熱價格的意見。并強(qiáng)調(diào)要努力降低供熱價格上漲對城市居民的影響。會議決定向城市低保戶增發(fā)冬季取暖補(bǔ)貼。但目前并未獲悉具體的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的細(xì)則等
    • 在合同工期過后,是否可以調(diào)整價格?
      黑龍江在線咨詢 2024-12-20
      1. 雙方可以協(xié)商隨意調(diào)價。 2. 如果發(fā)包人未按時提供約定的原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。因發(fā)包人的原因?qū)е鹿こ讨型就=ɑ蚓徑?發(fā)包人應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失,并賠償承包人停工、窩工、倒運、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。