承包人未按合同約定通知發(fā)包方檢查隱蔽工程的該如何處理
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點(diǎn)擊提問
我國《合同法》第278條規(guī)定：“隱蔽工程在隱蔽之前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失?！惫方ㄔO(shè)隱蔽工程在隱蔽以前，承包方應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包方檢查。承包方?jīng)]有通知發(fā)包方檢查，自行隱蔽公路建設(shè)工程的，發(fā)包方有權(quán)檢查，檢查費(fèi)用由承包方承擔(dān)。 發(fā)包方?jīng)]有按時到公路建設(shè)工程現(xiàn)場檢查的，承包方可以順延公路建設(shè)工程日期，并可以請求賠償停工、窩工等損失。承包人也可以按照約定自行檢查，填寫公路建設(shè)隱蔽工程檢查記錄，加以隱蔽，并將記錄送交發(fā)包方。發(fā)包方以后檢查的，如果公路建設(shè)工程符合合同要求，檢查費(fèi)用由發(fā)包方承擔(dān)，如果公路建設(shè)工程不符合要求的，檢查費(fèi)用和返工費(fèi)用由承包方負(fù)擔(dān)。
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
承包合同沒有約定期限的，雙方協(xié)商一致;約定解除的情形出現(xiàn);出現(xiàn)不可抗力等因素時，可以解除承包合同，承包合同解除后終止。
1、和解或調(diào)解;發(fā)生建設(shè)工程承包合同爭議時，當(dāng)事人可以自行協(xié)商和解，或者通過第三者進(jìn)行調(diào)解。通過和解或調(diào)解解決爭議，可以節(jié)省時間，節(jié)省仲裁或者訴訟費(fèi)用，有利于日后的繼續(xù)交往和合作，是當(dāng)事人解決合同爭議的首選方式。 2、仲裁;建設(shè)工程承包合同當(dāng)事人如果不愿意和解、調(diào)解，或者和解、調(diào)解不成功，可以根據(jù)達(dá)成的仲裁協(xié)議，將合同爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。 3、訴訟;如果建設(shè)工程承包合同當(dāng)事人沒有在合同中訂立仲裁條款，發(fā)生爭議后也沒有達(dá)成書面的仲裁協(xié)議，或者達(dá)成的仲裁協(xié)議無效，合同的任何一方當(dāng)事人，包括涉外合同的當(dāng)事人，都可向人民法院提起訴訟。
-
合同約定的工期延誤，承包人如何處理？合同約定的工期延誤，承包人處理如下：應(yīng)當(dāng)證明延誤的原因不是自身原因造成的，否則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工期延誤的違約責(zé)任或者賠償責(zé)任，承包人不應(yīng)被動等待施工條件的恢復(fù)和放任損失的擴(kuò)大，也不應(yīng)只是口頭報告或聯(lián)系發(fā)包人，而應(yīng)積極采取措施，根據(jù)合同約定及時向發(fā)包
2022.04.13 1,202 -
如何審查建設(shè)工程合同的發(fā)包人和承包人的主體資格-首先，建設(shè)工程合同主體應(yīng)具有一定的權(quán)利能力和行為能力。建設(shè)工程合同的主體一般應(yīng)為法人單位。 二是資質(zhì)證書。所承包的工程范圍應(yīng)與該企業(yè)的級別范圍相符。 三是承包人在施工所在地建筑管理部門辦理的施工許可手續(xù)。外地施工企業(yè)進(jìn)入本地區(qū)施工，應(yīng)根據(jù)當(dāng)
2021.04.23 196 -
-
承包人自行進(jìn)行隱蔽工程如何處理
如果承包人未通知發(fā)包人檢查而自行進(jìn)行隱蔽工程的，事后發(fā)包人有權(quán)要求對已隱蔽的工程進(jìn)行檢查，承包人應(yīng)當(dāng)按照要求進(jìn)行剝露，并在檢查后重新隱蔽或者修復(fù)后隱蔽。如果經(jīng)檢查隱蔽工程不符合要求的，承包人應(yīng)當(dāng)返工，
2022-02-15 15,340 -
隱蔽工程質(zhì)量檢查規(guī)定
隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。隱蔽工程是指地基、電氣管線、供水供熱管線等需要覆蓋、掩蓋的工程。由于隱蔽工程在隱蔽后，如果發(fā)生質(zhì)量問題，還得重新覆蓋和掩蓋，會造成返工等非常大的損失，為了
2022-02-15 15,340 -
發(fā)包人未按約支付工程款應(yīng)該怎么處理
一般來說，當(dāng)事人在施工合同中均約定發(fā)包人按工程進(jìn)度支付工程進(jìn)度款。若發(fā)包人未按期支付工程進(jìn)度款，承包人有權(quán)停工，因此引起的工期延誤責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。
2021-05-07 15,340 -
房建工程的隱蔽工程包括哪些內(nèi)容，公路工程的隱蔽工程包括哪些內(nèi)容
房建工程的隱蔽工程包括以下內(nèi)容：（1）給排水工程；（2）電器管線工程；（3）地板基層；（4）護(hù)墻基層；（5）門窗套基層；（6）吊頂基層；（7）強(qiáng)電線纜；（8）網(wǎng)絡(luò)綜合布線線纜（網(wǎng)線,電話線,監(jiān)控線,電
2022-02-15 15,340
-
01:11
工程承包合同違約后該如何維權(quán)工程承包合同違約之后，遭受損失的另一方可以要求對方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。而根據(jù)我國民法典第五百七十七條的規(guī)定，違約責(zé)任就包括了： 1、繼續(xù)履行工程承包合同的責(zé)任； 2、采取相應(yīng)補(bǔ)救措施的責(zé)任； 3、賠償另一方遭受的實際損失的責(zé)任； 4、其他法
623 2022.06.22 -
00:56
承包合同違約應(yīng)該如何起訴承包合同違約需要起訴的，當(dāng)事人需準(zhǔn)備好起訴狀和相關(guān)證據(jù)材料，到法院登記立案。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定可知，法院在正式立案前會先組織雙方當(dāng)事人進(jìn)行調(diào)解，如果調(diào)解能達(dá)成一致意見的，法院應(yīng)當(dāng)出具調(diào)解書，調(diào)解書具有強(qiáng)制執(zhí)行力。違約
1,008 2022.04.17 -
01:08
承包方可按什么程序向發(fā)包方索賠承包方向發(fā)包方索賠的程序為首先在索賠事件發(fā)生后向工程師發(fā)出索賠意向通知。然后向工程師提出索賠報告及有關(guān)資料。工程師在收到上訴資料后給予答復(fù)，或要求承包人進(jìn)一步補(bǔ)充索賠理由和證據(jù)。最后再向工程師送交最終的索賠報告。工程師在收到承包人送交的索賠
1,081 2022.04.15
