久久免费的精品国产v∧,精品国产一区二区三区四区色,久久国产视频,国内精品久久久久影院日本,黄色视频在线观看免费

您的位置:法師兄 > 專業(yè)問答 > 建筑工程合同標準施工日期如何變更?

建筑工程合同標準施工日期如何變更?

2022-08-18 21:13

該咨詢?yōu)橛脩舫R妴栴},經(jīng)整理發(fā)布,僅供參考學(xué)習(xí)!

我也有類似問題!點擊提問

推薦答案

臺灣在線咨詢顧問團

2022-08-18回復(fù)

專業(yè)分析:

建筑工程竣工日期變更的條件在建設(shè)工程施工過程中,工期的延誤有很多原因。從實踐來看,工期順延的理由主要是下列情形: 1、工程量增加施工過程中,發(fā)包人時常要求承包人增加工程量,因而必然導(dǎo)致工期的增加。這種情形下,工期自然順延。 2、發(fā)包人變更設(shè)計若在施工過程中,發(fā)包人變更設(shè)計,則因發(fā)包人變更設(shè)計而導(dǎo)致承包人無法施工的期間應(yīng)當從工期中扣除,即順延相應(yīng)的工期。 3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料若發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料,導(dǎo)致承包人無法施工的,則從發(fā)包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發(fā)包人缺乏建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證或其他原因?qū)е掠嘘P(guān)政府部門要求停工的,則停工期間應(yīng)當從工期中予以扣除。 4、發(fā)包人未按約支付工程款一般來說,當事人在施工合同中均約定發(fā)包人按工程進度支付工程進度款。若發(fā)包人未按期支付工程進度款,承包人有權(quán)停工,因此引起的工期延誤責任由發(fā)包人承擔。 5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當實踐中,通常存在發(fā)包人將部分工程如鋼結(jié)構(gòu)工程、消防工程、水電工程、空調(diào)工程等直接分包給他人施工,或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中,承包人與分包人之間可能因施工銜接不當導(dǎo)致工期延誤,在此情形下,發(fā)包人應(yīng)當承擔相應(yīng)的工期延誤責任。 6、工程質(zhì)量鑒定根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條:竣工前,當事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。對工程質(zhì)量的鑒定可否作為順延工期的理由,主要以工程質(zhì)量是否合格作為判斷標準。如果工程質(zhì)量經(jīng)鑒定是合格的,則應(yīng)將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質(zhì)量經(jīng)鑒定不合格,則工期不應(yīng)當順延,承包人逾期竣工的,應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

展開更多

對內(nèi)容有疑問,可立即反饋反饋

同類普法

張麗麗律師

北京市京師律師事務(wù)所

建筑工程施工合同變更應(yīng)當合同雙方合意協(xié)商一致,將變更內(nèi)容以書面形式表現(xiàn)在合同中。根據(jù)我國法律規(guī)定,當事人協(xié)商一致,可以變更合同。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當辦理批準、登記等手續(xù)的,依照其規(guī)定。

章法律師

廣東律參律師事務(wù)所

在建設(shè)工程施工過程中,工期的延誤有很多原因。從實踐來看,工期順延的理由主要是下列情形: 1、工程量增加; 2、發(fā)包人變更設(shè)計; 3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料; 4、發(fā)包人未按約支付工程款; 5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當; 6、工程質(zhì)量鑒定。

律師普法更多>>
  • 建筑工程施工合同竣工日期的變更條件是什么的
    建筑工程施工合同竣工日期的變更條件是什么的

    建筑工程施工合同竣工日期的變更條件是: 1、建筑工程的工程量增加; 2、發(fā)包人變更了工程設(shè)計; 3、發(fā)包人沒有按合同約定提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料; 4、發(fā)包人未按約支付工程款; 5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當; 6、

    2022.08.12 196
  • 建筑工程施工合同竣工日期的變更條件是怎樣的
    建筑工程施工合同竣工日期的變更條件是怎樣的

    在建設(shè)工程施工過程中,工期的延誤有很多原因。從實踐來看,工期順延的理由主要是下列情形: 1、工程量增加; 2、發(fā)包人變更設(shè)計; 3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料; 4、發(fā)包人未按約支付工程款; 5、發(fā)包人指定的分包人

    2020.01.15 150
  • 建筑工程變更竣工日期的條件
    建筑工程變更竣工日期的條件

    1、工程量增加 施工過程中,發(fā)包人時常要求承包人增加工程量,因而必然導(dǎo)致工期的增加。這種情形下,工期自然順延。 2、發(fā)包人變更設(shè)計 若在施工過程中,發(fā)包人變更設(shè)計,則因發(fā)包人變更設(shè)計而導(dǎo)致承包人無法施工的期間應(yīng)當從工期中扣除,即順延相應(yīng)的工

    2020.09.14 185
專業(yè)問答更多>>
  • 建筑工程施工合同如何變更

    建筑工程施工合同變更應(yīng)當合同雙方合意協(xié)商一致,將變更內(nèi)容以書面形式表現(xiàn)在合同中。根據(jù)我國法律規(guī)定,當事人協(xié)商一致,可以變更合同。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當辦理批準、登記等手續(xù)的,依照其規(guī)定。 《民

    2022-05-27 15,340
  • 如何寫建筑工程施工合同

    應(yīng)該包含哪些內(nèi)容?接下來,為大家解惑。目前我國的《建設(shè)工程施工合同》借鑒了國際上廣泛使用的FIDIC土木工程施工合同條款,由國家建設(shè)部、國家工商行政管理局聯(lián)合發(fā)布,主要由《協(xié)議書》、《通用條款》、《專

    2021-09-03 15,340
  • 建筑工程施工合同不簽日期有效嗎

    工程施工合同如果未簽署的日期不影響工程施工的,其工程施工合同有效。如果影響工程正常施工的,合同當事人可以簽訂一個補充協(xié)議,該施工合同依然可以有效的履行。根據(jù)《民法典》第五百零二條規(guī)定,依法成立的合同,

    2022-07-02 15,340
  • 建筑工程施工合同如何認定

    施工合同的效力應(yīng)當根據(jù)《合同法》第三章關(guān)于合同的效力來確定,但《合同法》第三章的規(guī)定屬于一般規(guī)定,具體到各種著名合同的實際情況,存在各種制約合同效力的具體因素。就施工合同而言,影響其效力的因素在司法實

    2021-11-16 15,340
法律短視頻更多>>
  • 無效建筑工程施工合同如何認定 00:51
    無效建筑工程施工合同如何認定

    根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(一)》的相關(guān)規(guī)定可知,在下列幾種情形下訂立的建設(shè)工程施工合同均認定為無效:第一,承包人未取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的。第二,沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施

    1,402 2022.04.15
  • 建筑工程施工合同注意事項 00:57
    建筑工程施工合同注意事項

    簽訂建筑工程合同的時候一定要采用規(guī)范的合同示范文本,要注意以下方面的問題:(1)對工期的約定以及工期順延的約定;(2)安全文明施工的責任的約定,一般約定由承包方承擔;(3)對于監(jiān)理工程師發(fā)包人派駐工程師權(quán)限的設(shè)置;(4)材料設(shè)備供應(yīng)的條款,

    1,842 2022.04.17
  • 建筑工程施工合同主要包括 01:05
    建筑工程施工合同主要包括

    建設(shè)工程施工合同的主要內(nèi)容包括以下幾項:工程范圍,建設(shè)工期,中間交工工程的開工和竣工時間。一項整體的建設(shè)工程,往往由許多的中間工程組成,中間工程的完工時間,影響著后續(xù)工程的開工,制約著整個工程的順利完成,在施工合同中需對中間工程的開工和竣工

    1,568 2022.04.15
合同糾紛不同階段法律問題導(dǎo)航
有問題
就會有解決辦法
在線咨詢

離婚、工傷、刑事、債務(wù)... 最快3分鐘內(nèi)有答案

法師兄法務(wù)
您好,請問有什么可以幫助到您的?