工程索賠如何預(yù)防
來(lái)源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-05-01 17:41:54
72 人看過(guò)
工程索賠的預(yù)防
1.加強(qiáng)索賠的前瞻性預(yù)防。作為業(yè)主、監(jiān)理工程師和承包商，都要借助自己的經(jīng)驗(yàn)和有關(guān)規(guī)定，采取積極的措施防止可以預(yù)見(jiàn)的索賠事件的發(fā)生。如加強(qiáng)合同管理、加強(qiáng)前期準(zhǔn)備工作、加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)方案的審查等等。但如果索賠確實(shí)發(fā)生了，應(yīng)積極采取措施，把索賠費(fèi)用控制在最小范圍之內(nèi)。
2.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，合同是約束甲乙雙方經(jīng)濟(jì)行為的準(zhǔn)繩。作為業(yè)主方的管理人員應(yīng)注意全面、嚴(yán)格地履行合同。合同在簽約前應(yīng)反復(fù)斟酌合同條款，注重合同文件文字的嚴(yán)密性，以防止在實(shí)施合同過(guò)程中因文字漏洞而造成索賠機(jī)會(huì)，從而導(dǎo)致額外投資。
在設(shè)計(jì)管理方面應(yīng)努力做到按合同規(guī)定索要設(shè)計(jì)圖紙、資料，并要求設(shè)計(jì)單位提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，在條件允許的情況下引入設(shè)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提高設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量。通過(guò)設(shè)計(jì)招標(biāo)選擇在信譽(yù)、設(shè)計(jì)水平、管理能力等方面較好的設(shè)計(jì)單位，盡可能地減少因設(shè)計(jì)原因增加工程造價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，提高設(shè)計(jì)后期服務(wù)質(zhì)量。
3.在物資供應(yīng)方面，應(yīng)做到設(shè)備和材料供應(yīng)按時(shí)，保質(zhì)保量。盡量避免因材料供應(yīng)的規(guī)格型號(hào)、品種與圖紙不符而造成材料代用。
4.對(duì)于物價(jià)上漲可能引起的索賠，可以通過(guò)施工招標(biāo)、采取將漲價(jià)作為風(fēng)險(xiǎn)一次包死的作法來(lái)加以防范，即在商簽合同時(shí)，根據(jù)工期長(zhǎng)短、市場(chǎng)物價(jià)走勢(shì)的預(yù)測(cè)，雙方商定一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用給承包商，并在合同中規(guī)定建設(shè)期間國(guó)家、地方政府的政策性調(diào)價(jià)文件一律不再執(zhí)行。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
淺談工程索賠的預(yù)防與處理
443人看過(guò)
-
工程索賠應(yīng)該怎樣預(yù)防及處理
269人看過(guò)
-
消防工程質(zhì)量糾紛如何預(yù)防？
88人看過(guò)
-
工程索賠與反索賠如何進(jìn)行
120人看過(guò)
-
國(guó)際貿(mào)易索賠的預(yù)防
79人看過(guò)
-
如何預(yù)防拖欠工程款的問(wèn)題
435人看過(guò)
律師服務(wù)
熱門(mén)律師推薦
更多合同條款相關(guān)文章
-
一、跳出三個(gè)誤區(qū)全面防范風(fēng)險(xiǎn)1.工程在我手上，不怕你逃債。而今眾多工程至今土地或在建項(xiàng)目被業(yè)主抵押，施工企業(yè)贏了官司無(wú)法執(zhí)行的現(xiàn)實(shí)告訴我們，此種計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的思維定勢(shì)是極其危險(xiǎn)的。2.放松對(duì)有“政府背景”的工程款的清欠，認(rèn)為有政府作后臺(tái)，支付只是時(shí)間問(wèn)題。豈不知，現(xiàn)今投資關(guān)系復(fù)雜，政府并不直接承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，甚至業(yè)主蓄謀以重組破產(chǎn)關(guān)閉陷阱使施工企業(yè)討債無(wú)門(mén)的事例亦非罕見(jiàn)。3.認(rèn)為自己是國(guó)有企業(yè)，陷入最終的困境后，政府總會(huì)救一把。現(xiàn)實(shí)是，建筑業(yè)已是開(kāi)放的競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，即使國(guó)企面臨倒閉，指望政府或銀行來(lái)拯救的時(shí)代已一去不復(fù)返了。二、運(yùn)用法律手段防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大1.控制工程款拖欠風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵是控制項(xiàng)目的在建過(guò)程。在發(fā)生拖欠初期，除了口頭催討，更要善于運(yùn)用國(guó)際上通行的函告催討方式。在連續(xù)催討無(wú)果或拖欠漸增的情況下，對(duì)在建項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)分析，采取相應(yīng)自我保護(hù)措施。2.首先應(yīng)放慢施工進(jìn)度，對(duì)后繼資金明顯不落實(shí)的則應(yīng)堅(jiān)決2023-03-25451人看過(guò) -
責(zé)任主體一、如何預(yù)防建筑工程質(zhì)量事故（一）堅(jiān)持預(yù)防為主的原則，加強(qiáng)事先事中控制，建筑工程質(zhì)量控制應(yīng)該是積極主動(dòng)的，應(yīng)事先對(duì)影響建筑工程質(zhì)量的各種因素加以控制，而不能是消極被動(dòng)地等出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題再進(jìn)行處理。（二）加強(qiáng)質(zhì)量培訓(xùn)教育，提高全員質(zhì)量意識(shí)，以技能實(shí)踐教育為主，理論知識(shí)教育為輔，利用各種時(shí)機(jī)，采用多種形式對(duì)建筑企業(yè)各層次人員進(jìn)行分期分批培訓(xùn)教育，未參加培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格人員不得上崗作業(yè)，以此提高全員質(zhì)量意識(shí)。（三）加大監(jiān)管處罰力度，提高企業(yè)違規(guī)成本，多數(shù)行政監(jiān)管單位，對(duì)于平時(shí)檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，主要以督促整改為主，很少給予企業(yè)經(jīng)濟(jì)行政處罰，從而縱容了這些企業(yè)的質(zhì)量違法違規(guī)行為。二、建筑工程質(zhì)量事故分為哪些種類(lèi)（一）按事故造成損失程度分級(jí)。特別重大事故。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；（二）按事故責(zé)任分類(lèi)，指導(dǎo)責(zé)任事故。指由于工程指導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)失誤而造成2023-06-16250人看過(guò) -
私營(yíng)企業(yè)用人單位和職工應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治的法律法規(guī)，執(zhí)行安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)防工傷事故發(fā)生，避免和減少職業(yè)病危害。預(yù)防工傷事故發(fā)生的措施主要有以下幾方面：1、加強(qiáng)勞動(dòng)者安全生產(chǎn)的培訓(xùn)，讓勞動(dòng)者有安全生產(chǎn)的強(qiáng)烈意識(shí)；2、及時(shí)合理發(fā)放合格的勞動(dòng)保障用品；3、在危險(xiǎn)崗位醒目位置張貼安全生產(chǎn)警示標(biāo)志；4、建立安全生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)程序，并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。一、試述工傷保險(xiǎn)存在的問(wèn)題及其對(duì)策一、《工傷保險(xiǎn)條例》在實(shí)施中存在的問(wèn)題1、工傷保險(xiǎn)的相關(guān)法規(guī)不健全的問(wèn)題2004年起開(kāi)始實(shí)施的《工傷保險(xiǎn)條例》對(duì)我國(guó)工傷保險(xiǎn)制度的適用范圍、工傷保險(xiǎn)基金的來(lái)源、工傷認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)、工傷爭(zhēng)議的處理等作出了原則性規(guī)定，但在具體實(shí)施過(guò)程中，還缺少一些與之相配套的規(guī)范性文件。2、工傷保險(xiǎn)差別費(fèi)率制定得不夠科學(xué)，浮動(dòng)費(fèi)率機(jī)制沒(méi)有完全形成的問(wèn)題從費(fèi)率機(jī)制上看，企業(yè)浮動(dòng)費(fèi)率機(jī)制不夠完善，使得工傷保險(xiǎn)對(duì)安全生產(chǎn)的促進(jìn)作用不明顯，工傷保險(xiǎn)2023-06-24150人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、施工隊(duì)如何預(yù)防工傷賠償責(zé)任施工單位只能預(yù)防工傷發(fā)生，但無(wú)法避免工傷發(fā)生，發(fā)生工傷事故后，施工單位作為用人單位要承擔(dān)賠償責(zé)任。避免工傷事故發(fā)生，可以采取提供安全保障設(shè)備、做好安全培訓(xùn)等措施?！吨腥A人民共和國(guó)工傷保險(xiǎn)條例》第四條用人單位應(yīng)當(dāng)將參加工傷保險(xiǎn)的有關(guān)情況在本單位內(nèi)公示。用人單位和職工應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治的法律法規(guī)，執(zhí)行安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)防工傷事故發(fā)生，避免和減少職業(yè)病危害。職工發(fā)生工傷時(shí)，用人單位應(yīng)當(dāng)采取措施使工傷職工得到及時(shí)救治。第十四條職工有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷：（一）在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的；（二）工作時(shí)間前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的；（三）在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的；（四）患職業(yè)病的；（五）因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；（六2023-12-12234人看過(guò)
-
該段內(nèi)容講述了工程索賠的法律風(fēng)險(xiǎn)防范可以分為程序上的風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面。程序風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為未按期索賠和在爭(zhēng)議發(fā)生之日起兩年內(nèi)未提出主張可能使責(zé)任方免責(zé)。因此,為了防范這些程序風(fēng)險(xiǎn),需要在索賠時(shí)遵守合同約定,并在爭(zhēng)議發(fā)生時(shí)盡快提出主張。工程索賠的法律風(fēng)險(xiǎn)防范可以分為兩個(gè)方面,即程序上的風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)。程序風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為兩個(gè)方面：1、未按期索賠。如果合同約定逾期無(wú)權(quán)索賠，那么超期提出的索賠將使責(zé)任方得以免責(zé)；2、在就索賠事實(shí)發(fā)生爭(zhēng)議后，自爭(zhēng)議發(fā)生之日起兩年內(nèi)未提出主張，致使該主張因超過(guò)訴訟時(shí)效可能喪失法律保護(hù)。 未按期索賠和訴訟時(shí)效的相關(guān)知識(shí)未按期索賠和訴訟時(shí)效是兩個(gè)與民事訴訟法密切相關(guān)的問(wèn)題。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的規(guī)定,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利受到侵犯之日起一年內(nèi)提出訴訟。如果超過(guò)了一定期限,就可能會(huì)失去起訴的權(quán)利。另外,訴訟時(shí)效的期間也可能會(huì)受到法定事由的影響。例2023-08-31141人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、索賠處理的原則：1、必須以合同為依據(jù)。2、及時(shí)、合理地處理索賠，以完整、真實(shí)的a索賠證據(jù)為基礎(chǔ)。3、加強(qiáng)主動(dòng)控制，減少索賠。二、前提條件1.與合同對(duì)照，事件造成了承包人工程項(xiàng)目成本的額外支出,或直接工期損失。2.造成費(fèi)用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人的行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。3.承包人按合同規(guī)定的程序和時(shí)間提交索賠意向通知和索賠報(bào)告。三、索賠條件索賠條件，又稱(chēng)干擾事件，是指那些使實(shí)際情況與合同規(guī)定不符合，最終引起工期和費(fèi)用變化的各類(lèi)事件。通常承包商可以索賠的事件有：1、發(fā)包人違反合同給承包人造成時(shí)間和費(fèi)用的損失。2、因工程變更(含設(shè)計(jì)變更、發(fā)包人提出的工程變更、監(jiān)理工程師提出的工程變更以及承包人提出并經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的變更)造成時(shí)間和費(fèi)用的損失。3、發(fā)包人提出提前完成項(xiàng)目或縮短工期而造成承包人的費(fèi)用增加。4、發(fā)包人延期支付期限造成承包人的損失。5、非承包人的原因?qū)е鹿こ痰臅簳r(shí)2023-06-04441人看過(guò) -
業(yè)主進(jìn)行工程索賠承包人可以在事件發(fā)生的28天內(nèi)向工程師發(fā)出索賠意向通知，工程師對(duì)承包人的索賠申請(qǐng)進(jìn)行審核，認(rèn)可該項(xiàng)索賠后通知承包人，發(fā)包人審批工程師的索賠處理證明，承包人作出是否接受最終索賠的決定。一、建設(shè)工程索賠的費(fèi)用組成索賠費(fèi)用的組成與建筑安裝工程造價(jià)的組成類(lèi)似，一般包括以下幾個(gè)方面：（一）人工費(fèi)指列入概算定額的直接從事建筑安裝工程施工的生產(chǎn)工人和附屬輔助生產(chǎn)單位的工人開(kāi)支的各項(xiàng)費(fèi)用。在索賠費(fèi)用中還包括增加工作內(nèi)容的人工費(fèi)、停工損失費(fèi)和工作效率降低的等損失費(fèi)的累計(jì)，其中增加工作內(nèi)容的人工費(fèi)應(yīng)按照計(jì)日工費(fèi)計(jì)算，而停工損失費(fèi)和工作效率降低的損失費(fèi)按窩工費(fèi)計(jì)算，窩工費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)雙方應(yīng)在合同中設(shè)定。（二）設(shè)備費(fèi)可采用機(jī)械臺(tái)班費(fèi)、機(jī)械折舊費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等幾種形式。當(dāng)工作內(nèi)容增加引起的設(shè)備費(fèi)索賠時(shí)，設(shè)備費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)按照機(jī)械臺(tái)班費(fèi)計(jì)算。因窩工引起的設(shè)備費(fèi)索賠，當(dāng)施工機(jī)械屬于施工企業(yè)自有時(shí)，按照機(jī)械折舊費(fèi)計(jì)算索賠2023-03-26358人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪工程款拖欠該如何預(yù)防與治理?理順管理機(jī)制，政府和國(guó)企應(yīng)帶頭示范，依法辦事。采取有效措施，調(diào)控隊(duì)伍規(guī)模，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)建設(shè)資金的計(jì)劃、預(yù)算、供應(yīng)、管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督、審查。引入項(xiàng)目外部制約機(jī)制等等。預(yù)防和治理工程款拖欠問(wèn)題的對(duì)策1、理順管理機(jī)制，政府和國(guó)企應(yīng)帶頭垂范，依法辦事。要建立良好的建筑市場(chǎng)秩序，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，還要依靠深化建設(shè)體制的改革，逐步建立起與國(guó)際接軌并符合中國(guó)國(guó)情的建筑市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制。必須在政府、業(yè)主和施工企業(yè)共同努力下，綜合治理，標(biāo)本兼治。抓住國(guó)家整頓市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的有利時(shí)機(jī)，首先應(yīng)采取措施，規(guī)范投資主體行為，強(qiáng)化國(guó)有投資管理，從源頭上解決工程款項(xiàng)拖欠的問(wèn)題。從當(dāng)前來(lái)看，深化我國(guó)的建設(shè)體制改革，應(yīng)當(dāng)從政府投資工程項(xiàng)目做起，從政府職能分工人手，強(qiáng)化項(xiàng)目的資金管理和使用，確保合同的嚴(yán)肅性，政府、國(guó)企率先垂范，確立依法搞建設(shè)的思想。2、采取有效措施，調(diào)控隊(duì)伍規(guī)模，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)。改革和完2023-04-23185人看過(guò)
-
預(yù)付款預(yù)防工程款多結(jié)算的情形可以注意：1、審核竣工結(jié)算編制依據(jù)；2、審查各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)取，審查附屬工程，防止各種計(jì)算誤差；3、審核施工企業(yè)資質(zhì)，對(duì)掛靠、無(wú)資質(zhì)等級(jí)及無(wú)取費(fèi)證書(shū)的施工企業(yè)，應(yīng)降低綜合單價(jià)或?qū)徲?jì)確定綜合單價(jià)及造價(jià)。如何預(yù)防建筑工程多結(jié)算工程款在審核中，經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)結(jié)算的工程量與實(shí)際完成的工程量有出入，原因很多，一般有以下幾種：一是施工企業(yè)為加大費(fèi)用，有意增加工程量和夸大工程的施工難度；二是有些變更了的項(xiàng)目仍按原定項(xiàng)目進(jìn)入結(jié)算；三是多方施工的工程項(xiàng)目，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)各方都把自己承擔(dān)的部分工程作為整體工程進(jìn)入結(jié)算上述幾種情況在結(jié)算審核中經(jīng)常發(fā)生。對(duì)于多報(bào)的工程量要扣除，否則就直接損害了業(yè)主的利益。同時(shí)對(duì)于漏報(bào)的工程量，在反復(fù)核實(shí)后，本著實(shí)事求是將漏報(bào)的工程量增補(bǔ)到結(jié)算中去，避免承包商的利益受到損失?！督ㄔO(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》第三條本辦法所稱(chēng)建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工程價(jià)款結(jié)算”），是指對(duì)建2023-08-18450人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、如何預(yù)防工程款拖欠風(fēng)險(xiǎn)措施1．工程款支付時(shí)間應(yīng)明確對(duì)于預(yù)支款，應(yīng)嚴(yán)格按照示范文本的規(guī)定，開(kāi)工前七日內(nèi)支付，否則施工企業(yè)有權(quán)停工。對(duì)于工程進(jìn)度款應(yīng)留意兩個(gè)題目：一是工程進(jìn)度款的計(jì)算，一般規(guī)范的作法是施工人按專(zhuān)用條款的約定向工程師提交已完工程量的報(bào)告，工程師在七日內(nèi)應(yīng)當(dāng)核定，七天內(nèi)不予核實(shí)的，施工人開(kāi)列的工程量視為被認(rèn)可。二是工程進(jìn)度款的支付。規(guī)范的作法是雙方確認(rèn)計(jì)量結(jié)果后14天內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)向施工人支付工程款，逾期不支付，又不能達(dá)成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行，承包方可停止施工。2．逾期支付的法律后果應(yīng)具體根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》的約定，有關(guān)賠償承包人的損失的計(jì)算方法或者發(fā)包人支付違約金的數(shù)額或計(jì)算方法應(yīng)在專(zhuān)有條款中約定。比如說(shuō)可以約定發(fā)包人逾期支付工程款的，可以約定逾期一日應(yīng)按逾期金額的1％支付違約金。3．工程結(jié)算款支付與分部分項(xiàng)工程或施工人承包工程竣工掛鉤一般建筑工程施工2023-07-12247人看過(guò) -
仲裁機(jī)構(gòu)施工單位違反合同的約定減少工程量的，是屬于合同違約的情形，建設(shè)單位可以與施工單位協(xié)商賠償問(wèn)題，協(xié)商不成的，可以向法院起訴。一、工程合同必須要質(zhì)保金嗎質(zhì)保金作為特定化的貨款，可以是質(zhì)量保修金，也可以是質(zhì)量保證金。質(zhì)量保修金，是由合同雙方約定從應(yīng)付合同價(jià)款中預(yù)留的，當(dāng)標(biāo)的物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，需要進(jìn)行修理時(shí)，用于支付修理費(fèi)用的資金。質(zhì)量保證金，則是施工單位根據(jù)建設(shè)單位的要求，在建設(shè)工程承包合同簽訂之前，預(yù)先交付給建設(shè)單位，用以保證施工質(zhì)量的資金。但是都是工程合同必備條款。二、建設(shè)工程停工怎么索賠?項(xiàng)目工程停工的，施工單位可以與建設(shè)單位協(xié)商工程款支付問(wèn)題，如果協(xié)商不成的，可以向法院起訴，追索工程款。我國(guó)法律規(guī)定當(dāng)事人可以通過(guò)和解或者調(diào)解解決合同爭(zhēng)議。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。涉外合同的當(dāng)事人可以根據(jù)仲裁協(xié)議向中國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)或者其他仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。當(dāng)事2023-02-1198人看過(guò) -
強(qiáng)制執(zhí)行一、工程未結(jié)算如何索賠工程未結(jié)算可以到法院提起訴訟索賠。拖欠工程款，屬于普通民事糾紛，只能到人民法院起訴解決。法院判決勝訴后，拖欠方仍不支付的，再申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。二、工程款欠款糾紛起訴費(fèi)咋收的工程款欠款糾紛起訴費(fèi)的是根據(jù)訴訟請(qǐng)求的金額或者價(jià)額，按照下列比例分段累計(jì)交納：1.不超過(guò)1萬(wàn)元的，每件交納50元;2.超過(guò)1萬(wàn)元至10萬(wàn)元的部分，按照2.5%交納;3.超過(guò)10萬(wàn)元至20萬(wàn)元的部分，按照2%交納;4.超過(guò)20萬(wàn)元至50萬(wàn)元的部分，按照1.5%交納;5.超過(guò)50萬(wàn)元至100萬(wàn)元的部分，按照1%交納;6.超過(guò)100萬(wàn)元至200萬(wàn)元的部分，按照0.9%交納;7.超過(guò)200萬(wàn)元至500萬(wàn)元的部分，按照0.8%交納;8.超過(guò)500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的部分，按照0.7%交納;9.超過(guò)1000萬(wàn)元至2000萬(wàn)元的部分，按照0.6%交納;10.超過(guò)2000萬(wàn)元的部分，按照0.5%交納。三、工程索賠費(fèi)2023-04-25471人看過(guò)
-
法律綜合知識(shí)一、建設(shè)工程超時(shí)監(jiān)理費(fèi)如何索賠工程超時(shí)監(jiān)理費(fèi)索賠，當(dāng)事人雙方可以協(xié)商處理，協(xié)商不成的或不愿意協(xié)商的當(dāng)事人可以依法提起訴訟。我國(guó)《民事訴訟法》規(guī)定，人民法院應(yīng)當(dāng)保障當(dāng)事人依照法律規(guī)定享有的起訴權(quán)利?！睹袷略V訟法》第一百二十三條立案和受理人民法院應(yīng)當(dāng)保障當(dāng)事人依照法律規(guī)定享有的起訴權(quán)利。對(duì)符合本法第一百一十九條的起訴，必須受理。符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)立案，并通知當(dāng)事人；不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)作出裁定書(shū)，不予受理；原告對(duì)裁定不服的，可以提起上訴。二、工程延期索賠如何處理1)延期索賠事件發(fā)生后，要及時(shí)請(qǐng)參建各方到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，了解事件發(fā)生的原因，確定事件性質(zhì)，分清風(fēng)險(xiǎn)的歸屬。2)事件發(fā)生過(guò)程中，督促批復(fù)部門(mén)對(duì)各有關(guān)細(xì)節(jié)應(yīng)做詳細(xì)記錄(包括照片)，并由駐地工程師簽認(rèn)。3)事件發(fā)生過(guò)程中，與有關(guān)各方積極協(xié)調(diào)配合，消除引起延期索賠的因素，減少損失。4)按合同有關(guān)規(guī)定審核索賠資料，并積極與承包商和2023-06-15124人看過(guò) -
網(wǎng)絡(luò)犯罪一、網(wǎng)絡(luò)犯罪預(yù)防如何去預(yù)防1、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)用戶的管理工作在增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)自身的防御能力的同時(shí)，有必要通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行科學(xué)的網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)與監(jiān)管制度，防止非法用戶的網(wǎng)絡(luò)犯罪行為。這需要各個(gè)相關(guān)管理部門(mén)合理分工、通力合作、形成有效的網(wǎng)絡(luò)管理體系，也需要各網(wǎng)絡(luò)使用者形成良好的內(nèi)部管理體制。通過(guò)加強(qiáng)備份應(yīng)急恢復(fù)、網(wǎng)絡(luò)入侵預(yù)警、加裝操作系統(tǒng)和服務(wù)器的補(bǔ)丁程序、對(duì)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)常進(jìn)行安全檢查、堵塞漏洞等工作，建立一個(gè)綜合性的網(wǎng)絡(luò)及其信息安全的保護(hù)體系，是防范網(wǎng)絡(luò)犯罪、強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)管理能力的重要途徑。2、完善網(wǎng)絡(luò)犯罪的刑事立法進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)刑事立法時(shí)，應(yīng)當(dāng)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)社會(huì)的開(kāi)放性和網(wǎng)絡(luò)犯罪的隱蔽性等特點(diǎn)，在明確網(wǎng)絡(luò)管理部門(mén)、網(wǎng)絡(luò)的提供者和服務(wù)者以及用戶對(duì)保護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的權(quán)利和義務(wù)的同時(shí)，準(zhǔn)確劃分網(wǎng)絡(luò)犯罪與非罪的界限，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理措施，加大網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者及從業(yè)者的責(zé)任和義務(wù)，對(duì)反政府、反社會(huì)、惡意破壞、金融等方面的網(wǎng)絡(luò)犯罪行為要嚴(yán)厲懲處。通過(guò)完2023-04-22388人看過(guò)
#合同訂立
北京
律師推薦
#合同訂立
知識(shí)導(dǎo)航
展開(kāi)
#合同條款
詞條
合同條款是指雙方協(xié)商一致后，約定雙方的權(quán)利義務(wù)，對(duì)雙方具有約束力的條款。合同條款是合同內(nèi)容的具體表現(xiàn)形式，主要通過(guò)合同條款體現(xiàn)和表達(dá)。合同作為當(dāng)事人之間的交易協(xié)議，內(nèi)容由合同各方在法律允許的范圍內(nèi)獨(dú)立約定。一般來(lái)說(shuō)，合同應(yīng)具備以下條款： 1... 更多>
#合同條款
最新文章
-
2025-07-22 -
2024-01-18 -
2024-01-17 -
2024-01-11 -
2024-01-01
#合同條款
相關(guān)咨詢(xún)
-
如何有效預(yù)防工程索賠的發(fā)生山西在線咨詢(xún) 2022-11-011.加強(qiáng)索賠的前瞻性預(yù)防。作為業(yè)主、監(jiān)理工程師和承包商，都要借助自己的經(jīng)驗(yàn)和有關(guān)規(guī)定，采取積極的措施防止可以預(yù)見(jiàn)的索賠事件的發(fā)生。如加強(qiáng)合同管理、加強(qiáng)前期準(zhǔn)備工作、加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)方案的審查等等。但如果索賠確實(shí)發(fā)生了，應(yīng)積極采取措施，把索賠費(fèi)用控制在最小范圍之內(nèi)。2.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，合同是約束甲乙雙方經(jīng)濟(jì)行為的準(zhǔn)繩。作為業(yè)主方的管理人員應(yīng)注意全面、嚴(yán)格地履行合同。合同在簽約前應(yīng)反復(fù)斟酌合同條款，注重合 -
如何有效預(yù)防工程造價(jià)糾紛？海南在線咨詢(xún) 2025-01-02施工方和業(yè)主的相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)深入學(xué)習(xí)《民法典》等涉及法律知識(shí)，熟悉國(guó)家和地方政府發(fā)布的有關(guān)工程造價(jià)的各種法規(guī)文件。同時(shí)，還需嚴(yán)格按照規(guī)定辦理工程預(yù)結(jié)算。在工程預(yù)結(jié)算過(guò)程中，要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，業(yè)主不得盲目壓價(jià)，施工方也不得接受不合理的要求，以免簽訂不合法的無(wú)效條款。 -
如何預(yù)防建筑工程合同生效云南在線咨詢(xún) 2022-10-23工程變更的產(chǎn)生會(huì)對(duì)工程本身產(chǎn)生一些不利的影響。首先合同變更經(jīng)過(guò)一系列的程序，先提出工程變更建議書(shū)，交由監(jiān)理工程師審查，經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)后方可實(shí)施。在此期間，建設(shè)單位需向上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)，申請(qǐng)籌集資金等，大的變更可能需要重新委托設(shè)計(jì)。經(jīng)過(guò)這些程序的運(yùn)作，往往造成拖延工期的后果。此外，施工單位在組織設(shè)計(jì)完成新增加的的工作項(xiàng)目時(shí)，要從施工機(jī)械、原材料、技術(shù)力量等方面重新準(zhǔn)備，這樣也會(huì)不可避免地影響到施工工 -
應(yīng)該如何預(yù)防工程合同的風(fēng)險(xiǎn)遼寧在線咨詢(xún) 2024-09-251、嚴(yán)格審查發(fā)包人資質(zhì)等級(jí)及履約信用 項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目跟蹤階段和資格預(yù)審階段，就應(yīng)該對(duì)發(fā)包人主體資格及履約信用進(jìn)行調(diào)查，將不合格的主體排斥在合同的大門(mén)之外，避免企業(yè)為該項(xiàng)目進(jìn)行不必要的投入，給企業(yè)帶來(lái)不必要的損失。 2、了解通用條款和專(zhuān)用條款的相互關(guān)系 目前簽訂的國(guó)內(nèi)建設(shè)工程施工合同，普遍采用《建設(shè)工程施工合同》示范文本。簽訂合同前仔細(xì)閱讀和準(zhǔn)確理解“通用條款”十分重要，因?yàn)檫@一部分內(nèi)容不僅注明合同 -
如何預(yù)防工程拖欠工程運(yùn)行有哪些措施江西在線咨詢(xún) 2023-11-16預(yù)防拖欠工程款的方式： 1、可以要求負(fù)有支付工程款的一方支付一定數(shù)額的墊資，作為工程的保障； 2、雙方應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面勞動(dòng)合同，明確拖欠工程款的法律責(zé)任； 3、可以邀請(qǐng)第三人見(jiàn)證或簽訂擔(dān)保合同。
