建設(shè)工程施工合同糾紛承包人如何索賠、收集證據(jù)
來源：法律編輯整理
時間： 2023-04-15 15:53:19
445 人看過
一、可以向?qū)Ψ教崞鹚髻r的項目
1、業(yè)主拖延交付合格的施工現(xiàn)場
2、業(yè)主拖延交付圖紙
3、業(yè)主或工程師拖延審批圖紙、施工方案、計劃等
4、業(yè)主拖延支付預付款或工程款
5、業(yè)主指定的分包商違約或延誤
6、業(yè)主未能及時提供合同規(guī)定的材料或設(shè)備
7、業(yè)主拖延關(guān)鍵線路上工序的驗收時間，造成承包商下道工序施工延誤
8、業(yè)主或工程師發(fā)布指令延誤，或發(fā)布的指令打亂了承包商的施工計劃
9、業(yè)主提供的設(shè)計數(shù)據(jù)或工程數(shù)據(jù)錯誤
10、業(yè)主原因暫停施工導致的延誤
11、業(yè)主設(shè)計變更或要求修改圖紙，導致工程量增加
12、業(yè)主對工程質(zhì)量的要求超出原合同的約定
13、業(yè)主要求增加額外工程
14、業(yè)主的其他變更指令導致工期延長等
15、人力不可抗拒的自然災害導致的延誤
16、特殊風險如戰(zhàn)爭、叛亂、革命、核裝置污染等造成的延誤
17、不利的施工條件或外界障阻引起的延誤等
二、根據(jù)上述項目需要搜集的證據(jù)資料
1、各種工程合同文件
2、施工日志
3、工程照片及聲像資料
4、來往信件、電話記錄
5、會談紀要
6、氣象報告和資料
7、工程進度計劃
8、投標前業(yè)主提供的參考資料和現(xiàn)場資料
9、工程備忘錄及各種簽證
10、工程結(jié)算資料和有關(guān)財務報告
11、各種檢查驗收報告和技術(shù)鑒定報告
12、其他，包括分包合同、訂貨單、采購單、工資單、官方的物價指數(shù)、國家法律、法規(guī)等
13、發(fā)包人指令書、確認書
14、承包人要求、請求、通知書
15、發(fā)包人提供的水文地質(zhì)、地下管網(wǎng)資料，施工所需的證件、批件、臨時用地占地證明手續(xù)、坐標控制點資料、圖紙等
16、承包人的年、季、月施工計劃，施工方案，施工組織設(shè)計及工程師批準、認可等
17、施工規(guī)范、質(zhì)量驗收單、隱蔽工程驗收單、驗收記錄
18、承包人要求預付通知，工程量核實確認單
19、發(fā)包人、承包人的材料供應清單、合格證書
20、竣工驗收資料、竣工圖
21、工程結(jié)算書、保修單等
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
建設(shè)工程糾紛的證據(jù)收集方法
68人看過
-
建設(shè)工程承包方如何避免合同糾紛？
238人看過
-
建設(shè)工程中承包商如何索賠
194人看過
-
【建設(shè)工程施工合同糾紛】被告某建設(shè)工程公司應訴建設(shè)工程施工合同糾紛案獲勝
494人看過
-
建筑施工承包合同糾紛所需基本證據(jù)
447人看過
-
建設(shè)工程施工合同索賠時效的效力如何
478人看過
律師服務
熱門律師推薦
更多施工合同糾紛相關(guān)文章
-
債權(quán)人因合同解除而產(chǎn)生的損害賠償：（1）債權(quán)人訂立合同所支出的必要費用。（2）債權(quán)人因相信合同能夠履行而做準備所支出的必要費用。（3）債權(quán)人因失去他人訂立合同的機會所造成的損失。（4）債權(quán)人已經(jīng)履行合同義務時，債務人因拒不履行返還給付物的義務給債務人造成的損失。（5）債權(quán)人已經(jīng)受領(lǐng)債務的給付物時，因返還該物而支出的必要費用。一、債權(quán)人行使撤銷權(quán)會產(chǎn)生什么法律效力債權(quán)人行使撤銷權(quán)會產(chǎn)生的法律效力：1、對于債務人的效力。債務人的行為一旦被撤銷，則該行為自始無效。如果債務人已與他人達成買賣合同但尚未交付財產(chǎn)，則該合同將因被撤銷而自始失效。2、對受讓人的效力。在債務人不當處分財產(chǎn)的行為被撤銷后，如果財產(chǎn)已經(jīng)為受讓人占有或受益的，則他們應向撤銷權(quán)人返還其財產(chǎn)和收益，如果原物不能返還，則應折價賠償。3、對于債權(quán)人的效力。債權(quán)人行使撤銷權(quán)后，在其直接受領(lǐng)受讓人履行的情況下，其受領(lǐng)的財產(chǎn)利益不能專供清償自已的債2023-04-01174人看過 -
項目工程停工的，施工單位可以與建設(shè)單位協(xié)商工程款支付問題，如果協(xié)商不成的，可以向法院起訴，追索工程款。我國法律規(guī)定當事人可以通過和解或者調(diào)解解決合同爭議。當事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機構(gòu)申請仲裁。涉外合同的當事人可以根據(jù)仲裁協(xié)議向中國仲裁機構(gòu)或者其他仲裁機構(gòu)申請仲裁。當事人沒有訂立仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的，可以向人民法院起訴。當事人應當履行發(fā)生法律效力的判決、仲裁裁決、調(diào)解書；拒不履行的，對方可以請求人民法院執(zhí)行。建設(shè)工程停工損失糾紛處理方法1、發(fā)包人未按約定時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料等造成的停工損失如果工程承包合同中約定由發(fā)包人提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，發(fā)包人應當按照約定的原材料、設(shè)備的種類、規(guī)格、數(shù)量、單價、質(zhì)量等級和提供時間、地點的清單，向承包人提供建設(shè)所需的原材料、設(shè)備及其產(chǎn)品合格證明。承包人與發(fā)包人應當一2023-07-08433人看過 -
法律綜合知識因發(fā)包人的原因致使工程中途緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。雙方可以協(xié)商賠償問題，協(xié)商不成的，可以向法院起訴。起訴必須符合下列條件：（一）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；（二）有明確的被告；（三）有具體的訴訟請求和事實、理由；（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄?！吨腥A人民共和國民法典》第五百七十七條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。2024-04-26178人看過 -
如何收集工程質(zhì)量索賠證據(jù)。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第六十三條的規(guī)定，證據(jù)包括：（一）當事人陳述；（二）書證；（三）物證；（四）視聽資料；（五）電子數(shù)據(jù)；（六）證人證言；2023-05-07232人看過
-
1.有權(quán)簽證或簽收的人。最好將名字、職位、聯(lián)系方式寫上，實踐中可能會區(qū)分簽證金額的大小而約定不同權(quán)限的人。2.簽證索賠文件的送達方式。如約定郵寄地址或約定對方拒簽時，郵寄至指定地址即視為送達。3.簽證與索賠的辦理時限及法律后果。如約定承包人在簽證索賠事件發(fā)生后多長時間內(nèi)辦理簽證或索賠，否則視為承包人放棄權(quán)利;如約定發(fā)包人在多長時間內(nèi)給予答復，否則視為認可承包人的主張。4.簽證與索賠的文件內(nèi)容。如約定必須采用發(fā)包人制定的格式文本。如《xx市政府投資項目工程簽證管理暫行辦法》規(guī)定，工程簽證單應規(guī)范填寫，否則視為無效簽證。具體要求如下：發(fā)生簽證部分的工程地點、工程圖紙、預算及說明，項目經(jīng)理、技術(shù)主管簽字，企業(yè)公章及預算員印章。工程簽證應附設(shè)計變更、補充設(shè)計、技術(shù)核定單等相關(guān)資料。2023-05-04334人看過 -
工程合同糾紛1、企業(yè)法人、個人合伙、個體工商戶的資格證明，開戶銀行和帳號。起訴狀上的原、被告名稱，須與營業(yè)執(zhí)照、合同章相符合，如不一致或被告主體已變更、合并、關(guān)閉，需加以說明，并提供被告現(xiàn)在的準確所在地。2、法人的法定代表人、委托代理人的身份證明，授權(quán)委托書必須寫明代理事項和代理權(quán)限。3、合同及與合同有關(guān)的文書、電報、信函（包括信封）、圖表；變更、補充合同的協(xié)議、合同和其他附件，合同簽訂地及其證明材料。應提供原件，復制件須經(jīng)過核對。4、送貨、提貨、托運、運輸、驗收、發(fā)票等憑證。5、貨款、工程款、運輸費、保管費、租賃費、轉(zhuǎn)讓費、勞務費、酬金等結(jié)算憑證和有關(guān)財務帳目的復印件。6、要求賠償損失的依據(jù)及有關(guān)證明。7、要求支付違約金的依據(jù)、計算辦法及有關(guān)證明。8、起訴前自行協(xié)商或通過有關(guān)部門處理的有關(guān)憑證。9、其他與訴訟有關(guān)的依據(jù)。一、建筑工程合同糾紛如何處理（1）和解。和解是指當事人因合同發(fā)生糾紛時可以再行協(xié)2023-03-2077人看過 -
1。索賠證據(jù)要求（1）真實性。（2）全面性是指所提供的證據(jù)應當能夠解釋事件的整個過程，而不應當雜亂無章。（3）關(guān)聯(lián)性是指權(quán)利要求證據(jù)應當能夠相互解釋、相互關(guān)聯(lián)，而不是相互矛盾。（4）及時取得索賠證據(jù)，并及時提交。（5）具有法律效力的證據(jù)一般必須是書面文件，有關(guān)記錄、協(xié)議、紀要必須由雙方簽字：工程中重大事件和特殊情況的記錄、統(tǒng)計必須經(jīng)監(jiān)理工程師簽字認可。（1）項目合同協(xié)議書。（2）中標通知書。（3）投標文件及附件。（4）合同專用條款。（5）合同通用條款。（6）標準、規(guī)范和相關(guān)技術(shù)文件。（7）圖紙。（8）工程量清單。（9）項目報價或預算。工程變更、信函、指示、通知、答復、會議紀要等應視為合同協(xié)議書的組成部分。由于索賠證據(jù)內(nèi)容廣泛，有時會出現(xiàn)沖突（或矛盾）或不同解釋，導致合同糾紛。根據(jù)我國有關(guān)規(guī)定，合同文件應當能夠相互說明。除合同另有約定外，上述索賠證據(jù)的排序順序為其構(gòu)成和解釋順序。（2）索賠文2023-05-07267人看過 -
法律綜合知識一、工程建設(shè)施工合同糾紛怎么立案？工程建設(shè)施工合同糾紛應當通過到當?shù)氐娜嗣穹ㄔ哼M行書面起訴狀的方式立案。（一）當事人起訴，首先應提交起訴書，并按對方當事人人數(shù)提交相應份數(shù)的副本。當事人是公民的，應寫明雙方當事人的姓名、性別、年齡、籍貫、住址；當事人是單位的，應寫明單位名稱、地址、法定代表人或負責人姓名。起訴書正文應寫明請求事項和起訴事實、理由，尾部須署名或蓋公章。（二）根據(jù)誰主張誰舉證原則，原告向法院起訴應提交下列材料：1、原告主體資格的材料。如居民身份證、戶口本、護照、港澳同胞回鄉(xiāng)證、結(jié)婚證等證據(jù)的原件和復印件；企業(yè)單位作為原告的應提交營業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證明等材料的復印件。2、證明原告訴訟主張的證據(jù)。如合同、協(xié)議、債權(quán)文書（借條、欠條等）、收發(fā)貨憑證、往來信函等。（三）當事人向法院提交書證，應填寫一式兩份證據(jù)清單，詳細列明提交證據(jù)的名稱、頁數(shù)。證據(jù)經(jīng)法院承辦人核對后，由承辦人在證據(jù)清單上2024-01-31170人看過
-
一、建設(shè)工程合同糾紛如何解決建設(shè)工程合同糾紛可以通過以下幾種方式解決：1.通過協(xié)商達成一致的方式解決糾紛；2.通過社區(qū)、單位、或者某些機構(gòu)進行調(diào)解來解決糾紛；3.合同中有仲裁協(xié)議的可以通過仲裁的方式解決糾紛；4.通過起訴的方式讓人民法院介入的方式來解決糾紛。二、建設(shè)工程合同糾紛是勞務關(guān)系嗎建設(shè)工程合同糾紛一般不屬于勞務關(guān)系，而是屬于合同關(guān)系，勞役關(guān)系是雇主與雇員之間形成的一種法律關(guān)系?！睹穹ǖ洹返谄甙侔耸藯l【建設(shè)工程合同定義和種類】建設(shè)工程合同是承包人進行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價款的合同。建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計、施工合同。第七百八十九條【建設(shè)工程合同的形式】建設(shè)工程合同應當采用書面形式。三、建設(shè)工程合同糾紛的訴訟時效為建筑施工糾紛的訴訟時效為三年，向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為三年。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。訴訟時效期間自權(quán)利人知道或者應當知道權(quán)利受到損害以及義務人之2023-05-03257人看過 -
一、工程合同糾紛要收集哪些證據(jù)？1、證明當事人（原、被告及第三人）訴訟主體資格的證據(jù)（1）當事人為自然人的，應提交身份證明資料，如身份證或戶口本；（2）當事人為法人或其他組織的，應提交登記資料，如營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人、社團登記證等；（3）當事人名稱在建設(shè)工程法律關(guān)系成立后如有變更的，應提交登記機關(guān)出具的變更證明。2、證明建設(shè)工程合同關(guān)系成立的證據(jù)（1）建設(shè)工程施工合同；（2）增減工程量的補充合同或備忘錄、現(xiàn)場工程簽證單等。3、證明建設(shè)工程合同履行情況的證據(jù)（1）工程預、決算報告；（2）支付工程款的付（收）款憑證；（3）當事人對工程、工程量共同確認的證據(jù)，如工程驗收、結(jié)算憑證、質(zhì)檢報告等。4、提交訴訟請求的計算依據(jù)（1）支持訴訟請求的計算方法及計算清單，如本金、利息、違約金、賠償金的計算清單；（2）當事人認為應當向法庭提交的其他證據(jù)。二、如何分配工程合同糾紛中的舉證責任？人民法院在審理實際施工2023-02-14455人看過 -
工程施工合同最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持?！痹摻忉尩?條約定：“建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，按照以下情形分別處理：（一）修復后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔修復費用的，應予支持；（二）修復后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，承包人請求支付工程價款的，不予支持。因建設(shè)工程不合格造成的損失，發(fā)包人有過錯的，也應承擔相應的民事責任?！边@里的經(jīng)驗收合格的工程，包括工程竣工后驗收合格、在建工程的驗收合格和經(jīng)修復后的驗收合格。所謂“參照”合同約定支付工程款，是指按照合同在有效情況下應當支付的工程款支付。但如果按合同約定無法確定工程款，則可申請人民法院依法委托鑒定。一、發(fā)包人主張工程質(zhì)量不符合合同約定怎么辦(1)建設(shè)工程已經(jīng)竣工驗收合格2023-03-15346人看過 -
施工合同糾紛建設(shè)工程施工合同糾紛，按照不動產(chǎn)糾紛確定管轄。根據(jù)2015年2月4日開始施行的最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋（法釋〔2015〕5號）第二十八條第二款的規(guī)定：“農(nóng)村土地承包經(jīng)營合同糾紛、房屋租賃合同糾紛、建設(shè)工程施工合同糾紛、政策性房屋買賣合同糾紛，按照不動產(chǎn)糾紛確定管轄。”民事訴訟法第三十三條規(guī)定：“因不動產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動產(chǎn)所在地人民法院管轄?！毙旅裨V法解釋第二十八條第三款在此基礎(chǔ)上予以明確規(guī)定：“不動產(chǎn)已登記的，以不動產(chǎn)登記簿記載的所在地為不動產(chǎn)所在地；不動產(chǎn)未登記的，以不動產(chǎn)實際所在地為不動產(chǎn)所在地?！绷硗猓鶕?jù)民事訴訟法規(guī)定，因不動產(chǎn)糾紛提起的訴訟適用專屬管轄，當事人在約定管轄法院、提起管轄權(quán)異議的時候都不能違反級別管轄和專屬管轄的有關(guān)規(guī)定。因此，建設(shè)工程施工合同糾紛當事人，只能約定由不動產(chǎn)所在地即建設(shè)工程所在地法院管轄案件，不能約定其他法院管轄。一、2023-03-06191人看過
-
（一）《建筑法》第26條規(guī)定，承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍內(nèi)承攬工程。禁止建筑施工公司超越本公司資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍或者以任何形式用其他建筑施工公司的名義承攬工程。禁止建筑施工公司以任何形式允許其他單位或者個人使用本公建設(shè)工程施工合同糾紛中轉(zhuǎn)包的法律處理原則司的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照，以本公司的名義承攬工程。（二）《建筑法》第六十七條第一款規(guī)定：承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進行分的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書。國務院頒布施行的《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第25條規(guī)定，施工單位應當依法取得相應等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。禁止施工單位超越本單位資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍或者以其他施工單位的名義承攬工程。禁止施工單位允許其他單位或者個人以本單位名義承攬工程。2023-02-22427人看過 -
一、建設(shè)工程施工合同無效發(fā)包人如何要求賠償1、建設(shè)工程施工合同無效，發(fā)包人能不能與對方協(xié)商，請求賠償，也能不能直接向法院起訴，要求賠償。發(fā)包人能不能就以下?lián)p失請求承包人予以賠償：承包人承建的工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標準造成的損失；承包人承建的工程超出規(guī)定的合理期限造成的損失；承包人過錯導致的其他損失。2、法律依據(jù)：《民法典》第一百五十七條民事法律行為無效、被撤銷或者確定不發(fā)生效力后，行為人因該行為取得的財產(chǎn)，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方由此所受到的損失；各方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。二、對于工程轉(zhuǎn)包合同有以下幾種情形：1、施工中取得資質(zhì)的，按照有效合同處理在超越資質(zhì)等級的建設(shè)工程施工合同無效的場合下，如果承包人簽約之時超越資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍簽訂建設(shè)工程施工合同，但是在建設(shè)工程竣工前取得相應資質(zhì)等級，當2023-12-05302人看過
#工程糾紛
北京
律師推薦
#工程糾紛
知識導航
展開
#施工合同糾紛
詞條
施工合同糾紛是指因施工合同而產(chǎn)生的爭議、糾紛或訴訟。施工合同是承發(fā)包雙方關(guān)于施工工程的相關(guān)約定，包括工程范圍、工期、質(zhì)量、價格、支付方式、違約責任等條款。在施工過程中，雙方可能會因為實際執(zhí)行與合同約定不符、利益沖突等原因發(fā)生爭議，需要通過協(xié)... 更多>
#施工合同糾紛
最新文章
-
2023-11-13 -
2023-10-08 -
2023-09-12 -
2023-09-12 -
2023-09-02
#施工合同糾紛
相關(guān)咨詢
-
建設(shè)工程施工糾紛證據(jù)收集的標準是什么，施工糾紛證據(jù)種類包括哪些湖北在線咨詢 2022-03-06一、施工糾紛證據(jù)收集標準是什么 1、必須嚴格按照法定程序進行。 2、必須主動及時。 3、必須客觀全面。 4、注意依靠群眾和運用科學技術(shù)手段。 5、收集的證據(jù)必須妥善保全。 二、施工糾紛證據(jù)種類 1、招標文件、合同文本及附件，其他各種簽約。 2、來往信件(書信、電子郵件等)。 3、各種會議紀要。 4、施工進度計劃和實際施工進度記錄。 5、施工現(xiàn)場的工程文件。 6、工程照片。 7、氣象報告。 8、工程 -
施工合同索賠工程證據(jù)怎樣進行收集？吉林省在線咨詢 2022-07-27常見的施工合同索賠證據(jù)主要有：經(jīng)過發(fā)包人或工程師批準的施工進度計劃、施工方案、施工組織設(shè)計和現(xiàn)場實施情況記錄；施工日記和現(xiàn)場記錄；工程有關(guān)照片和錄像；發(fā)包人或者工程師簽認的簽證；工程各項會議紀要等14項。 -
-
工程建設(shè)分包合同糾紛法院如何處理(建設(shè)工程分包合同糾紛管轄)天津在線咨詢 2023-08-02根據(jù)我國《民事訴訟法》第二十一條對公民提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄;被告住所地與經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地人民法院管轄。對法人或者其他組織提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄。 由上可知，如果發(fā)生勞務分包合同糾紛，則被告住所地人們法院管轄。 -
工程施工索賠要注意什么？施工索賠的如何搜集證據(jù)寧夏在線咨詢 2022-12-02工程施工索賠要注意什么？施工索賠須注意索賠時效、承包人必須按照合同約定的程序進行，否則可能會喪失索賠利益的實現(xiàn)、施工索賠實現(xiàn)的關(guān)鍵是承包人提供的證據(jù)確實充分和、施工索賠是單方主張權(quán)利要求，經(jīng)對方簽字確認后即成為工程簽證，在雙方未能協(xié)商一致的情況下，通過訴訟是施工索賠最后的救濟手段。四川豐宜律師事務所張江律師解析。
