山西新絳火力發(fā)電廠籌建處(以下簡稱新絳籌建處)為與涿州石油物探巖土工程有限公司(以下簡稱涿州巖土公司)建設(shè)工程勘察合同糾紛一案，不服山西省高級人民法院(1997)晉民初字第11號民事判決，向本院提起上訴，本院依法組成合議庭審理了本案，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：新絳籌建處與美國加州同達(dá)投資集團(tuán)于1994年10月30日簽訂協(xié)議，約定由同達(dá)集團(tuán)提供設(shè)備技術(shù)及資金，合作建設(shè)規(guī)模為2×600萬千瓦的火力發(fā)電廠。協(xié)議簽訂后，同達(dá)集團(tuán)向新絳籌建處打入前期工程款100萬美元。1995年3月13日新絳籌建處與涿州巖土公司(原為石油地球物理勘探局巖土工程公司)，簽訂《建設(shè)工程勘察合同》。約定涿州巖土公司于1995年3月15日至5月29日為電廠前期工程進(jìn)行地質(zhì)勘察，取費(fèi)583460490元，其中含新絳籌建處應(yīng)交付的青苗補(bǔ)償費(fèi)78萬元，勘察工程款實際為505460490元。合同簽訂后，涿州巖土公司依約進(jìn)行了地質(zhì)勘察工作，并按合同約定將土樣分別送中科院、北京、西安及美國進(jìn)行化驗。1995年6月3日涿州巖土公司完成勘察工作及勘察工程成果報告，7月23日涿州巖土公司與新絳籌建處辦理了勘察報告交接手續(xù)，雙方在交接清單上簽字蓋章。同時，涿州巖土公司將工程決算交付新絳籌建處，依據(jù)合同約定取費(fèi)為583460490元。新絳籌建處于1995年9月6日、10月25日和1996年2月8日，三次總共支付工程款160萬元，尚欠345460490元(不含青苗費(fèi))。1996年6月至8月涿州巖土公司多次派人向新絳籌建處追索工程款未果，遂訴至山西省高級人民法院。一審法院審理期間，新絳籌建處提供一份山西省城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)廳下發(fā)的晉建設(shè)字(1994)6號文件，該文件規(guī)定，勘察單位需向有關(guān)部門交納總收入的7%技術(shù)開發(fā)費(fèi)。
另查明：為保證合同的履行，涿州巖土公司向新絳籌建處支付履約金2096000元(含三部車價款)?？辈旖Y(jié)束后，新絳籌建處退回93萬元，尚留1166000元。涿州巖土公司曾向新絳籌建處借款1629160元，以上問題雙方無異議。
還查明：石油地球物理勘探局巖土工程公司，隸屬于中國石油天然氣總公司，1993年10月中國天然氣總公司成立了由石油系統(tǒng)8家勘察設(shè)計單位組成的中國石油天然氣巖土工程(集團(tuán))公司(后更名為中油巖土工程公司)，該公司使用的勘察證書號為(甲級)0300056號。1994年6月中油巖土工程公司同意石油地球物理勘探局巖土工程公司成為該公司的正式成員單位。1995年3月18日石油地球物理勘探局巖土工程公司更名為涿州巖土公司，并領(lǐng)取企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
一審法院審理認(rèn)為：新絳籌建處與涿州巖土公司合同約定的勘察工程項目，是外資建設(shè)項目，是為新絳發(fā)電廠立項提供科學(xué)依據(jù)，合同是否有效，不以電廠是否立項為前提，故認(rèn)為該合同有效。雙方合同約定的工程價款，是根據(jù)國家物價局建設(shè)部(1992)價費(fèi)字第375號第6條的規(guī)定，由雙方協(xié)商一致的結(jié)果。涿州巖土公司依據(jù)合同要求，按時、按質(zhì)、按量完成了勘察工作，并實施了優(yōu)惠取費(fèi)，應(yīng)依法保護(hù)工程價款。新絳籌建處在接收了涿州巖土公司移交的勘察報告之后，一年又三個月未提異議，也沒有按照合同的約定支付工程款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。新絳籌建處以涿州巖土公司隱瞞國家文件，具有欺詐行為，要求確認(rèn)合同工程價款無效的主張不能成立。涿州巖土公司未交納7%的技術(shù)開發(fā)費(fèi)，應(yīng)補(bǔ)交，但不影響合同的效力。涿州巖土公司在履行了合同約定的義務(wù)后，新絳籌建處應(yīng)退回履約金，并應(yīng)雙倍返還，但鑒于涿州巖土公司僅請求利息損失，對超過部分本院不再支持。涿州巖土公司所借新絳籌建處1629160元應(yīng)予償還。據(jù)此判決：一、新絳籌建處支付涿州巖土公司工程款345460490元，并賠償逾期付款的經(jīng)濟(jì)損失(按日萬分之五計算，從1996年2月9日起到執(zhí)行完畢之日止)；二、新絳籌建處返還涿州巖土公司履約金1166000元及利息(按銀行同類同期貸款利率計算，從1996年10月20日起到執(zhí)行完畢之日止)；三、涿州巖土公司返還新絳籌建處1629160元借款；四、駁回新絳籌建處的其他反訴請求。上述一、二、三項相抵，在判決生效后，新絳籌建處10日內(nèi)一次性支付涿州巖土公司。案件受理費(fèi)、反訴費(fèi)計6069450元，由涿州巖土公司負(fù)擔(dān)69450元，新絳籌建處負(fù)擔(dān)6萬元。
新絳籌建處不服一審判決向本院提起上訴稱：涿州巖土公司在簽訂合同時不具備合法的主體資格，且使用的勘察證書號不是涿州巖土公司的，因此認(rèn)為雙方所簽訂的合同無效；涿州巖土公司勘察取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不符合國家規(guī)定；涿州巖土公司未提供有效的勘察資料，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。涿州巖土公司辯稱同意一審判決，請求維持原判。
本院認(rèn)為：涿州巖土公司與新絳籌建處簽訂《建設(shè)工程勘察合同》前，石油地球物理勘探局巖土工程公司加入中油巖土工程有限(集團(tuán))公司，并使用其勘察資質(zhì)證書，并于簽約五天后領(lǐng)取了企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，雙方意思表示真實，且內(nèi)容符合國家法律、行政法規(guī)，故一審認(rèn)定新絳籌建處與涿州巖土公司簽訂的合同有效是正確的，新絳籌建處提出的合同無效理由不能成立。涿州巖土公司與新絳籌建處約定的工程價款，符合國家有關(guān)規(guī)定，應(yīng)受法律保護(hù)。涿州巖土公司依照國家有關(guān)規(guī)定及雙方合同約定，按質(zhì)、按量完成的勘察工作，并與新絳籌建處辦理了勘察報告交接手續(xù)，新絳籌建處提出的涿州巖土公司未提供有效勘察報告的上訴理由不成立。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費(fèi)34173元由新絳籌建處負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
-
訂立合同雙方：建設(shè)單位：_________（以下簡稱甲方）；勘察單位：_________勘察院（以下簡稱乙方）。為了明確建設(shè)單位與勘察單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，分工協(xié)作，相互促進(jìn)，多快好省地完成國家建設(shè)項目的勘察任務(wù)，根據(jù)已被正式批準(zhǔn)的建設(shè)項目計劃，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。第一條工程名稱、規(guī)模、投資額、建設(shè)地點(diǎn)_________。第二條勘察的范圍、進(jìn)度和質(zhì)量_________。第三條甲方的義務(wù)1．在簽訂合同時，甲方必須向乙方提交按基建程序批準(zhǔn)的計劃任務(wù)書復(fù)印件，提交進(jìn)行工程地質(zhì)勘察的用地批準(zhǔn)文件和紅線圖復(fù)印件。2．在簽訂合同時，甲方必須在_________年_________月_________日向乙方提交由設(shè)計單位提出、經(jīng)建設(shè)單位同意的勘測范圍之地形圖和建筑平面布置各_________份，提交由建設(shè)單位委托、設(shè)計單位填寫的勘察技術(shù)要求及附圖，并對提交的時間、進(jìn)度、質(zhì)量負(fù)責(zé)。2023-06-20127人看過 -
仲裁委員會一、建設(shè)工程勘察合同含義如何建設(shè)工程勘察合同的含義是承包方進(jìn)行工程勘察，發(fā)包人支付價款的合同。建設(shè)工程勘察單位稱為承包方，建設(shè)單位或者有關(guān)單位稱為發(fā)包方（也稱為委托方）。建設(shè)工程勘察合同的標(biāo)的是為建設(shè)工程需要而作的勘察成果。工程勘察是工程建設(shè)的第一個環(huán)節(jié)，也是保證建設(shè)工程質(zhì)量的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。為了確保工程勘察的質(zhì)量，勘察合同的承包方必須是經(jīng)國家或省級主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，持有《勘察許可證》，具有法人資格的勘察單位。建設(shè)工程勘察合同必須符合國家規(guī)定的基本建設(shè)程序，勘察合同由建設(shè)單位或有關(guān)單位提出委托，經(jīng)與勘察部門協(xié)商，雙方取得一致意見，即可簽訂，任何違反國家規(guī)定的建設(shè)程序的勘察合同均是無效的。建設(shè)工程勘察合同的內(nèi)容包括提交有關(guān)基礎(chǔ)資料和文件（包括概預(yù)算）的期限、質(zhì)量要求、費(fèi)用以及其他協(xié)作條件等條款。二、建設(shè)工程設(shè)計合同的簽訂注意事項建設(shè)工程設(shè)計合同的簽訂注意事項有：1.審查發(fā)包人與承包人履約情況；2.履約2023-06-16270人看過 -
2004年8月23日，原告XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司向杭州市XX人民法院訴稱：2000年9月，原告經(jīng)投標(biāo)、中標(biāo)后于同年10月與被告簽訂了建設(shè)工程合同及補(bǔ)充協(xié)議各一份。約定：由原告承建被告開發(fā)的某房產(chǎn)項目小高層A樓的打樁、圍護(hù)、土建、水電安裝工程。工程款不作一次性包死，暫按1350/平方米，暫定為2645萬元。2001年9月，又簽訂一份補(bǔ)充協(xié)議，約定將C樓也交由原告承建，工程面積為520平方米，總造價暫定為80萬元。以上工程于2006年10月16日通過驗收，被告也于2002年12月31日之前支付了工程款19946266元。2003年3月17日，被告向原告提交了工程結(jié)算資料，送審價為28725673元。被告于2003年6月15日出具了收到結(jié)算資料的收條，隨后支付了工程款30萬元。2003年底，原告聲稱迫于經(jīng)營資金短缺和民工催討工資，不得已向法院提起訴訟，隨后被告又向其支付了工程款400萬元，原告2023-06-09436人看過 -
招標(biāo)文件第一部分投標(biāo)邀請說明第二部分投標(biāo)須知類說明一、投標(biāo)須知前附表工程概況、招標(biāo)內(nèi)容、投標(biāo)人資質(zhì)等級資、踏勘、投標(biāo)文件提交地點(diǎn)及截止時間、評標(biāo)方法、履約擔(dān)保金額等二、投標(biāo)須知1、總則招標(biāo)范圍及工期、合格的投標(biāo)人、投標(biāo)費(fèi)用等2、招標(biāo)文件a.招標(biāo)文件包括下列內(nèi)容：投標(biāo)邀請投標(biāo)人須知及投標(biāo)人須知前附表合同條件及合同格式投標(biāo)文件格式b.招標(biāo)文件的澄清和修改、補(bǔ)充3、投標(biāo)文件的編制a.投標(biāo)函部分：開標(biāo)報價信b.商務(wù)部分：投標(biāo)書及分項投標(biāo)報價表造價水平及控制造價措施自行設(shè)計的已投產(chǎn)的同類型電廠初步設(shè)計資料資格、業(yè)績、信譽(yù)、獲獎c.技術(shù)部分：d.投標(biāo)報價e.投標(biāo)有效期4、投標(biāo)文件的提交投標(biāo)文件的裝訂、密封和標(biāo)記投標(biāo)截止時間遲交的投標(biāo)文件5、開標(biāo)和評標(biāo)評標(biāo)委員會與評標(biāo)投標(biāo)文件的澄清評分評分統(tǒng)計第三部分有關(guān)合同條件及合同格式的說明一、通用條件二、專用條件合同文件使用語言、文字和適用法律向設(shè)計方提供開展勘察設(shè)計工作2023-06-07360人看過
-
施工合同糾紛2001年2月19日，廣州市恒建工程有限公司(以下簡稱恒建公司)突然向廣州市中級人民法院遞交了民事訴狀，聲稱其與廣州市合富房地產(chǎn)發(fā)展有限公司(以下簡稱合富公司)簽訂了《廣州市建設(shè)工程施工合同》及有關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，約定由其承包合富公司興建的又一居花園第一期工程的全部土建項目，包干單價為每平方米建筑面積998元，上述工程建成后已取得建筑工程質(zhì)量認(rèn)定書并交付合富公司使用，廣東省建設(shè)銀行已核定整個工程項目建筑面積為46817.89平方米，工程總造價46724254.22元，而合富公司僅支付了7329896元，恒建公司據(jù)此向合富公司索要工程余款39394358.22元。廣州市中院受理本案后，于2001年3月20日組織原被告雙方進(jìn)行了庭前證據(jù)交換。合富公司在庭前交換證據(jù)結(jié)束后，于2001年8月3日委托吳雪元、趙耀斌兩位律師擔(dān)任本案的代理人，代理出庭參加訴訟。我們接受合富公司的委托后，立即展開了前期的證據(jù)收2023-06-08362人看過 -
建設(shè)單位(甲方)：____________________________地址：____________郵碼____________電話____________法定代表人：____________職務(wù)____________勘察單位(乙方)：____________________________地址：____________郵碼____________電話____________法定代表人：____________職務(wù)____________為了明確建設(shè)單位與勘察單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，分工協(xié)作，相互促進(jìn)，多快好省地完成建設(shè)項目的勘察任務(wù)，根據(jù)已被正式批準(zhǔn)的建設(shè)項目計劃，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。第一條工程名稱、規(guī)模、投資額、建設(shè)地點(diǎn)________________________。第二條勘察的范圍、進(jìn)度和質(zhì)量________________________。第三條甲方的義2023-06-10247人看過 -
建設(shè)工程勘察、設(shè)計合同，簡稱勘察、設(shè)計合同，是指建設(shè)人與勘察人、設(shè)計人為完成一定的勘察、設(shè)計任務(wù)，明確雙方權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。建設(shè)單位稱發(fā)包人，勘察、設(shè)計單位稱承包人?？辈臁⒃O(shè)計合同具有以下基本特征：(1)當(dāng)事人雙方一般應(yīng)具有法人資格勘察、設(shè)計合同的當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)是具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，取得法人資格的組織或者其他組織及個人在法律允許的范圍內(nèi)均可以成為合同當(dāng)事人。作為承包人應(yīng)當(dāng)是具有國家批準(zhǔn)的勘察、設(shè)計許可證，經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn)的資質(zhì)等級的勘察、設(shè)計單位。作為發(fā)包方，一般應(yīng)是有國家批準(zhǔn)建設(shè)項目，落實投資計劃的企事業(yè)單位、社會組織。(2)勘察、設(shè)計合同的訂立必須符合工程項目建設(shè)程序工程項目建設(shè)程序是指一項工程的整個過程中應(yīng)當(dāng)遵循的內(nèi)在規(guī)律和組織制度?？辈?、設(shè)計合同必須符合規(guī)定的工程項目建設(shè)程序。合同的訂立應(yīng)以國家批準(zhǔn)的設(shè)計任務(wù)書或其他有關(guān)文件為基礎(chǔ)。(3)勘察、設(shè)計合同具有建設(shè)工程合同的基2023-06-09212人看過 -
勘察設(shè)計工程勘察是指依據(jù)工程建設(shè)自標(biāo)，通過對地形、地質(zhì)、水文等要素進(jìn)行測繪、勘探、測試及綜合分析評定，查明建設(shè)場地和有關(guān)范圍內(nèi)的地質(zhì)地理環(huán)境特征，提供建設(shè)所需要的勘察成果資料及其相關(guān)的活動。工程設(shè)計是指依據(jù)工程建設(shè)目標(biāo)，運(yùn)用工程技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方法，對建設(shè)工程的工藝、土木、建筑、公用、環(huán)境等系統(tǒng)進(jìn)行綜合策劃、論證，編制建設(shè)所需要的設(shè)計文件及其相關(guān)的活動。工程勘察設(shè)計招投標(biāo)是針對工程勘察設(shè)計活動而開展的招投標(biāo)活動。2023-06-10265人看過
-
一、建設(shè)工程合同是指承包人進(jìn)行工程的勘察建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方（建設(shè)單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù)，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價款。建設(shè)工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，同時也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。二、施工合同范本甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿實業(yè)發(fā)展有限公司乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建筑工程公司甲乙雙方本著平等互利的原則，就工程施工有關(guān)事宜進(jìn)行友好協(xié)商，并共同達(dá)成以下補(bǔ)充協(xié)議：一、工程造價1．土建工程造價按二類工程取費(fèi)，總價下?。撸撸撸撸撸撸ズ鬄榧滓译p方土建工程結(jié)算造價。2．安裝工程造價按三類工程取費(fèi)，總價下?。撸撸撸撸撸撸ズ鬄榧滓译p方安裝工程結(jié)算造價。2023-04-23462人看過 -
勘察設(shè)計工程建設(shè)項目勘察設(shè)計工作程序：招標(biāo)登記；招標(biāo)范圍見組織與建設(shè)規(guī)模相適應(yīng)的工作班子或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書；編制發(fā)售資格預(yù)審文件；確定合格投標(biāo)人；編制發(fā)售招標(biāo)文件；組織現(xiàn)場踏勘和答疑；接受投標(biāo)文件；組織評標(biāo)委員會。工程建設(shè)項目程序的階段（一）策劃階段：編報項目建議書，方便在該區(qū)域內(nèi)推薦項目的詳細(xì)內(nèi)容，但并不是非上不可，因為項目建議書不能作為最終的決策；并進(jìn)行可行性研究報告（二）勘察設(shè)計階段：因項目具有復(fù)雜性，必須要進(jìn)行實地勘察環(huán)節(jié)，待項目勘察完畢后，要開始進(jìn)入初步設(shè)計階段，如果設(shè)計的總概算超過可行性報告估算的百分之十，那就要根據(jù)現(xiàn)況，重新編制可行性研究報告，并提交有關(guān)部門審核。（三）建設(shè)準(zhǔn)備階段建設(shè)準(zhǔn)備的工作內(nèi)容很多，包括組建項目法人、組織項目中需要用到的材料和設(shè)備、辦理工程項目的監(jiān)督手續(xù)、按照實際情況準(zhǔn)備必要的施工圖紙、組織項目招投標(biāo)的工作以及辦理施工許可證等等，因為各2023-07-08181人看過 -
上訴人中國對外南方建設(shè)工程總公司南充工程局因合同定金糾紛一案，不服河口區(qū)人民法院(2004)河民初字第1297號民事裁定，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上訴人中國對外南方建設(shè)工程總公司南充工程局委托代理人姜國義、王新爭到庭參加了訴訟。被上訴人李志強(qiáng)經(jīng)本院合法傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭，本案缺席審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。原審法院認(rèn)定，被告李志強(qiáng)借用已經(jīng)吊銷營業(yè)執(zhí)照的成源(東營)白炭黑有限公司名義與多人重復(fù)約定發(fā)包同一地點(diǎn)的建筑工程，被告李志強(qiáng)在收取原告定金后，既不簽訂正式合同也未退還合同定金，現(xiàn)被告李志強(qiáng)下落不明，其行為有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，故本案原告之訴，不屬于人民法院民事訴訟受理范圍。依照最高人民法院《關(guān)于審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條第四項的規(guī)定，裁定駁回原告中國對外南方建設(shè)工程總公司南充工程局的起訴。案2023-06-09299人看過 -
法律綜合知識建設(shè)工程勘察合同怎么寫，必備條款有哪些1）約定工期勘察合同中一般以具體日期的形式，明確約定勘察開工以及開工到提交勘察成果資料的時間。由于發(fā)包人或勘察人的原因?qū)е挛茨馨雌陂_工或提交成果資料時，應(yīng)在合同中規(guī)定相應(yīng)的違約條款。勘察工作有效期限以發(fā)包人下達(dá)的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準(zhǔn)，如遇特殊情況（設(shè)計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停工、窩工等）時，工期應(yīng)順延?！督ㄔO(shè)工程勘察合同示范文本（二）》還專門約定：如發(fā)包人對工程內(nèi)容與技術(shù)要求提出變更，則發(fā)包人應(yīng)在合同約定的天數(shù)之前向勘察人發(fā)出書面變更通知，否則勘察人有權(quán)拒絕變更；勘察人接到通知后在合同約定的天數(shù)內(nèi)，提出變更方案的文件資料，發(fā)包人收到該文件資料之日起在合同約定的天數(shù)內(nèi)予以確認(rèn)，如不確認(rèn)或不提出修改意見的，變更文件資料自送達(dá)之日起到合同約定的天數(shù)后自行生效，由此延誤的工期應(yīng)順延。2）收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)工程勘察收費(fèi)是指勘察人根據(jù)2023-11-25328人看過
-
《建設(shè)工程勘察設(shè)計合同管理辦法》第四條規(guī)定：勘察設(shè)計合同的發(fā)包人應(yīng)當(dāng)是法人或者自然人，承接方必須具有法人資格。甲方是建設(shè)單位或項目管理部門，乙方是持有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程勘察設(shè)計資質(zhì)證書、工程勘察設(shè)計收費(fèi)資格證書和工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照的工程勘察設(shè)計單位。簽訂勘察設(shè)計合同，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，參照文本的條款，明確約定雙方的權(quán)利義務(wù)。對文本條款以外的其他事項，當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的，也應(yīng)采用書面形式。對可能發(fā)生的問題，要約定解決辦法和處理原則。雙方協(xié)商同意的合同修改文件、補(bǔ)充協(xié)議均為合同的組成部分。一、建設(shè)工程勘察合同包括哪些基本條款？1、合同主體：當(dāng)事人的姓名、名稱和住所；2、標(biāo)的：即工程勘察成果；3、數(shù)量：即工程勘察工程量；4、價款或者報酬：即勘察費(fèi)；5、質(zhì)量：即勘察成果的質(zhì)量要求；6、履行：即承包人與發(fā)包人的義務(wù)范圍，以及履行義務(wù)的期限、地點(diǎn)、方式等。二、建設(shè)工程勘察2023-02-22433人看過 -
原告宏盛公司訴被告東風(fēng)公司建設(shè)工程勘察合同糾紛一案，本院于2005年3月25日立案受理。依法由審判員鄧麗適用簡易程序公開開庭進(jìn)行了審理。原、被告各自的委托代理人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。原告宏盛公司訴稱：原告為被告進(jìn)行巖土工程勘察(見建設(shè)工程勘察合同)，雙方約定，勘察費(fèi)為22000元，原告預(yù)付估算勘察費(fèi)的30%作為定金，勘察工程驗收、交付成果后15天內(nèi)結(jié)清全部費(fèi)用，如未按合同及時撥付勘察費(fèi)，每超過一日應(yīng)償付未支付勘察費(fèi)的千分之一的違約金。原告按合同交付了勘察報告，而被告至今經(jīng)數(shù)次催索分文未付。故，原告提起訴訟，要求被告支付工程勘察費(fèi)22000元及此款的違約金(從2004年1月5日起至被告付清所欠勘察費(fèi)之日止，按約定的每日千分之一的利率計算)、賠償原告因本案支出的律師代理費(fèi)1200元，并要求被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。被告東風(fēng)公司辯稱：其一，原告所稱其為被告進(jìn)行巖土工程勘察是屬實的。其二，關(guān)于2023-06-0971人看過
借款指企業(yè)向銀行等金融機(jī)構(gòu)以及其他單位借入的資金，包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款也可以指當(dāng)事人向銀行等金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個人借入的資金，包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款合同也是一般的民事合同，應(yīng)當(dāng)適用民事訴訟法律以及相... 更多>
-
2025-03-18 -
2025-03-05 -
2025-03-03 -
2025-02-27 -
2025-02-26
-
勘察工程可以訂立建設(shè)工程勘察合同嗎香港在線咨詢 2023-04-26包括，以工作性質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工程勘察、設(shè)計合同。 勘察合同，指發(fā)包人與勘察人就完成建設(shè)工程地理、地質(zhì)狀況的調(diào)查研究工作而達(dá)成的協(xié)議。 建設(shè)工程施工合同，即籌建單位包括?？辈旌贤?，指發(fā)包人與勘察人就完成建設(shè)工程地理、地質(zhì)狀況的調(diào)查研究工作而達(dá)成的協(xié)議。 建設(shè)工程施工合同，即籌建單位與施工單位就完成項目建設(shè)的建筑、安裝而達(dá)成的合同。 -
建設(shè)工程勘察設(shè)計合同中，建設(shè)工程勘察設(shè)計合同應(yīng)具備哪些主要條款遼寧在線咨詢 2022-02-15根據(jù)《建設(shè)工程勘察設(shè)計合同條例》的規(guī)定，建設(shè)工程承包合同應(yīng)具備下列主要條款： (1)建設(shè)工程名稱、規(guī)模、投資領(lǐng)、建設(shè)地點(diǎn)。 建設(shè)工程規(guī)模是指建設(shè)項目的設(shè)計任務(wù)書和初步設(shè)計文件中規(guī)定的全部能力和效益。例如工業(yè)項目的產(chǎn)品與生產(chǎn)能力，港口的噸位，鐵路的長度，醫(yī)院病床的床位數(shù)等。建設(shè)工程投資額一般是指設(shè)計任務(wù)書信算的投資中的建設(shè)工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)和設(shè)備購置費(fèi)等。 (2)委托方提供的資料、技術(shù)要求及期限。 -
工程勘察、設(shè)計、工程勘察、設(shè)計合同中，項目中的設(shè)計、設(shè)計、勘察河南在線咨詢 2022-03-14工程勘察是指勘察人對工程的地理狀況進(jìn)行調(diào)查研究，包括對工程進(jìn)行測量，對工程建設(shè)地址的地質(zhì)、水文地質(zhì)進(jìn)行調(diào)查等工作。工程設(shè)計是指設(shè)計人對工程結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計、工程價款的進(jìn)行概預(yù)算?？辈?、設(shè)計合同是指勘察人、設(shè)計人完成工程勘察設(shè)計任務(wù)，發(fā)包人支付勘察設(shè)計費(fèi)的協(xié)議?？辈?、設(shè)計合同明確了發(fā)包人與勘察、設(shè)計人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。工程勘察、設(shè)計合同，一般包括提交勘察或者設(shè)計基礎(chǔ)資料、勘察或者設(shè)計文件（包括概預(yù)算） -
如何理解建設(shè)工程勘察合同？北京在線咨詢 2022-09-13一、工程勘察：是指為了工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計、施工、運(yùn)營及綜合治理等，對地形、地質(zhì)及水文等要素進(jìn)行測繪、勘探、測試及綜合評定，并提供可行性評價與建設(shè)所需的勘察成果資料；以及進(jìn)行巖土工程勘察設(shè)計處理、監(jiān)測的活動。二、勘察合同的內(nèi)容包括提交有關(guān)基礎(chǔ)資料和文件（包括概預(yù)算）的期限、質(zhì)量要求、費(fèi)用以及其他協(xié)作條件等條款。 -
建設(shè)工程勘察合同糾紛訴訟時效多長時間海南在線咨詢 2023-09-05合同糾紛的訴訟時效一般是三年。 根據(jù)《民法典》第一百八十八條規(guī)定，向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時效期間為三年。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。 訴訟時效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計算。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。但是，自權(quán)利受到損害之日起超過二十年的，人民法院不予保護(hù)，有特殊情況的，人民法院可以根據(jù)權(quán)利人的申請決定延長。
