工程造價合同書的格式范本為：一、工程造價合同書的內(nèi)容工程造價合同書委托單位名稱(甲方)：咨詢單位名稱(乙方)：***公司甲方茲有***工程委托乙方***有限責任公司，為明確雙方權利、義務，特議定如下條款，以資共同遵守。（一）委托的范圍及技術要求：1、范圍：(1)土建二次結(jié)構(gòu)工程；(2)室內(nèi)裝飾裝修工程；(3)室外裝飾裝修工程；(4)水、暖、電、通風、空調(diào)設備安裝工程；(5)維修工程；(6)附屬工程(園林綠化、市政、景觀等)。2、技術要求：全過程造價咨詢服務3、負責施工單位對甲方的結(jié)算工作，不負責與紀檢委的結(jié)算工作。（二）甲方承擔的義務和責任：1、負責提供下列資料：(1)相關圖紙和設計變更通知等文件(安裝工程圖紙按比例出圖)；(2)隱蔽記錄和有關技術經(jīng)濟鑒證；(3)預(結(jié))算書(含工程量計算式)；(4)招標書及招標答疑；(5)施工合同書(含變更合同或補充協(xié)議及有關會議紀要等)；(6)施工日志、施工組織設計或施工方案。2、負責與有關方面的聯(lián)系和協(xié)調(diào)。3、配合進行現(xiàn)場勘察。4、按合同規(guī)定及時足額付給乙方咨詢服務費。（三）乙方承擔的義務和責任：1、根據(jù)甲方提供的有效資料和現(xiàn)場勘察的情況，遵循實...

閱讀全文>>

一、工程造價分幾類工程造價分為：安裝專業(yè)，土建專業(yè)，市政專業(yè)，園林專業(yè)。1、基本簡介：（1）工程造價是指建設一項工程預期開支或?qū)嶋H開支的全部固定資產(chǎn)投資費用。（2）也就是一項工程通過建設形成相應的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)所需用一次性費用的總和。2、具體內(nèi)容：（1）投資估算：投資估算是指在投資決策過程中，建設單位或建設單位委托的咨詢機構(gòu)根據(jù)現(xiàn)有的資料，采用一定的方法，對建設項目未來發(fā)生的全部費用進行預測和估算。（2）設計概算：設計概算是指在初步設計階段，在投資估算的控制下，由設計單位根據(jù)初步設計或擴大設計圖紙及說明、概預算定額、設備材料價格等資料，編制確定的建設項目從籌建到竣工交付生產(chǎn)或使用所需全部費用的經(jīng)濟文件。（3）修正概算：在技術設計階段，隨著對建設規(guī)模、結(jié)構(gòu)性質(zhì)、設備類型等方面進行修改、變動，初步設計概算也作相應調(diào)整，即為修正概算。（4）施工圖預算：施工圖預算是指在施工圖設計完成后，工程開工前，根據(jù)預算定額、費用文件計算確定建設費用的經(jīng)濟文件。（5）工程結(jié)算：工程結(jié)算是指承包方按照合同約定，向建設單位辦理己完工程價款的清算文件。（6）竣工決算：建設工程竣工決算是由建設單位編制的反映建設...

閱讀全文>>

工程造價按以下進行確定：1、雙方已結(jié)算認定造價后一方反悔的，不予支持。法院的職責是確認并執(zhí)行當事人有效力的合同，法院沒有責任幫助當事人審核工程造價的準確性。因此，法院對于當事人已經(jīng)達成協(xié)議的工程造價，除了表面錯誤和非常明顯的錯誤以外，不必進行特別深入細致的審核。當事人簽署結(jié)算文件的時候他們自己應當審核并確保其準確性，當事人自己不認真審核導致?lián)p失，其責任只能由自己承擔。2、雙方如約定以第三方的審價結(jié)果為準的，一方對第三方審定的價格有異議的，不應當支持，除非證明第三方在審價過程中存在違法行為。雙方如委托第三方審價但未就審價結(jié)果的效力作出約定的，可由雙方對審價結(jié)果進行質(zhì)證確定。3、雙方約定了結(jié)算標準和依據(jù)的，法院應當按照該標準和依據(jù)組織雙方結(jié)算或委托造價鑒定。4、雙方未對結(jié)算問題作出約定的，事后又未達成關于結(jié)算的補充協(xié)議的，可由法院委托進行司法鑒定。5、對于發(fā)包方故意拖延，不在約定的期限內(nèi)結(jié)算的，根據(jù)《司法解釋》的規(guī)定，可以以承包方的送審價為準，并且，欠款自法定時間開始計算利息。民法的一個基本功能是“定分止爭”，在結(jié)算爭議中，法院進行司法鑒定所認定的事實可能并非真正的事實，但根據(jù)該鑒定結(jié)果可...

閱讀全文>>

工程造價的結(jié)算方式一般會由發(fā)包人和承包人在建設施工合同中約定，通常是工程竣工驗收后，承包人按照施工合同約定的期限向發(fā)包人提交結(jié)算報告和結(jié)算資料，發(fā)包人或發(fā)包人委托的審價單位根據(jù)合同約定的計價方式對承包人提交的結(jié)算書進行審定。當然，發(fā)包人和承包人也可以在施工合同中約定工程造價的審定單位，如雙方在合同中沒有明確約定審定的單位，對工程造價爭議又無法達成一致的，可以由法院或仲裁機構(gòu)指定具有司法工程造價鑒定資質(zhì)的機構(gòu)進行造價鑒定。一、施工合同沒有價款能否成立施工合同沒有價款不成立。施工合同的內(nèi)容包括工程范圍、工期、中間交接工程開工竣工時間、工程質(zhì)量、工程造價、技術資料交接時間、材料設備供應責任、撥款結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保證范圍、質(zhì)量保證期、雙方合作等。施工合同又稱工程合同或承包合同。是指發(fā)包人和承包人為完成約定的建筑安裝工程施工任務，明確權利義務的書面協(xié)議。二、工程驗收后不出驗收報告怎么辦由于建設工程施工專業(yè)性很強，且大多涉及社會公眾利益，因此，工程竣工后使用前進行驗收是法律強制性規(guī)定，但現(xiàn)實中經(jīng)常會出現(xiàn)建設單位為了拖延支付工程款的時間，工程驗收后不出驗收報告的情形。作為承包單位來講，如果遇到上...

閱讀全文>>

（1）按月結(jié)算實行旬末或月中預支，月終結(jié)算，竣工后清算的方法?？缒甓瓤⒐さ墓こ蹋谀杲K進行工程盤點，辦理年度結(jié)算。（2）竣工后一次結(jié)算建設項目或單項工程全部建筑安裝工程建設期在12個月以內(nèi)，或者工程承包價值在100萬元以下的，可以實行工程價款每月月中預支，竣工后一次結(jié)算。（3）分段結(jié)算即當年開工，當年不能竣工的單項工程或單位工程按照工程形象進度，劃分不同階段進行結(jié)算。（4）目標結(jié)算方式即在工程合同中，將承包工程的內(nèi)容分解成不同的控制界面，以業(yè)主驗收控制界面作為支付工程款的前提條件。也就是說，將合同中的工程內(nèi)容分解成不同的驗收單元，當施工單位完成單元工程內(nèi)容并經(jīng)業(yè)主經(jīng)驗收后，業(yè)主支付構(gòu)成單元工程內(nèi)容的工程價款。在目標結(jié)算方式下，施工單位要想獲得工程價款，必須按照合同約定的質(zhì)量標準完成界面內(nèi)的工程內(nèi)容，要想盡早獲得工程價款，施工單位必須充分發(fā)揮自己的組織實施能力，在保證質(zhì)量的前提下，加快施工進度。（5）結(jié)算雙方約定的其他結(jié)算方式實行預收備料款的工程項目，在承包合同或協(xié)議中應明確發(fā)包單位（甲方）在開工前撥付給承包單位（乙方）工程備料款的預付數(shù)額、預付時間，開工后扣還備料款的起扣點、逐次扣還的...

閱讀全文>>

工程造價司法鑒定是指依法取得有關工程造價司法鑒定資格的鑒定機構(gòu)和鑒定人受司法機關或當事人委托，依據(jù)國家的法律、法規(guī)以及中央和省、自治區(qū)及直轄市等地方政府頒布的工程造價定額標準，針對某一特定建設項目的施工圖紙及竣工資料來計算和確定某一工程價值并提供鑒定結(jié)論的活動。當事人約定按照固定價結(jié)算工程價款，一方當事人請求對建設工程造價進行鑒定的，不與支持。最高院《人民法院司法鑒定工作暫行規(guī)定》將司法鑒定界定為：在訴訟過程中為查明案件事實，人民法院依據(jù)職權，或者應當事人及其他訴訟參與人的申請，指派或者委托具有專門知識的人，對專門性問題進行檢驗、鑒別和評定的活動。工程造價司法鑒定形成的鑒定意見或結(jié)論，一般成為法官采納的證據(jù)，所以鑒定與判決密切相關，那么，進入訴訟后是否一律全部涉案工程拿去搞造價鑒定，這也要根據(jù)具體情況來分析確定。工程造價司法鑒定的原則基本原則是對“爭議事實”進行鑒定，即對應付工程價款數(shù)額存在爭議的案件事實進行鑒定。1、若合同約定的不是固定總價，又對全部工程的計價、簽證、核定工程量等均有爭議，則應對全部工程進行司法審價。2、若只對工程某項或某些簽證、索賠等有爭議，則是對這一部分進行司法審...

閱讀全文>>

工程造價就是指工程的建設價格，是指為完成一個工程的建設，預期或?qū)嶋H所需的全部費用總和。從業(yè)主（投資者）的角度來定義，工程造價是指工程的建設成本，即為建設一項工程預期支付或?qū)嶋H支付的全部固定資產(chǎn)投資費用。這些費用主要包括設備及工器具購置費、建筑工程及安裝工程費、工程建設其他費用、預備費、建設期利息、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅（這項費用目前暫停征收）。盡管這些費用在建設項目的竣工決算中，按照新的財務制度和企業(yè)會計準則核算新增資產(chǎn)價值時，并沒有全部形成新增固定資產(chǎn)價值，但這些費用是完成固定資產(chǎn)建設所必需的。因此，從這個意義上講，工程造價就是建設項目固定資產(chǎn)投資。從承發(fā)包角度來定義，工程造價是指工程價格，即為建成一項工程，預計或?qū)嶋H在土地、設備、技術勞務以及承包等市場上，通過招投標等交易方式所形成的建筑安裝工程的價格和建設工程總價格。在這里，招投標的標的可以是一個建設項目，也可以是一個單項工程，還可以是整個建設工程中的某個階段，如建設項目的可行性研究、建設項目的設計，以及建設項目的施工階段等?！吨腥A人民共和國建筑法》第二條在中華人民共和國境內(nèi)從事建筑活動，實施對建筑活動的監(jiān)督管理，應當遵守本法。本...

閱讀全文>>

工程造價按以下進行確定：1、雙方已結(jié)算認定造價后一方反悔的，不予支持。法院的職責是確認并執(zhí)行當事人有效力的合同，法院沒有責任幫助當事人審核工程造價的準確性。因此，法院對于當事人已經(jīng)達成協(xié)議的工程造價，除了表面錯誤和非常明顯的錯誤以外，不必進行特別深入細致的審核。當事人簽署結(jié)算文件的時候他們自己應當審核并確保其準確性，當事人自己不認真審核導致?lián)p失，其責任只能由自己承擔。2、雙方如約定以第三方的審價結(jié)果為準的，一方對第三方審定的價格有異議的，不應當支持，除非證明第三方在審價過程中存在違法行為。雙方如委托第三方審價但未就審價結(jié)果的效力作出約定的，可由雙方對審價結(jié)果進行質(zhì)證確定。3、雙方約定了結(jié)算標準和依據(jù)的，法院應當按照該標準和依據(jù)組織雙方結(jié)算或委托造價鑒定。4、雙方未對結(jié)算問題作出約定的，事后又未達成關于結(jié)算的補充協(xié)議的，可由法院委托進行司法鑒定。5、對于發(fā)包方故意拖延，不在約定的期限內(nèi)結(jié)算的，根據(jù)《司法解釋》的規(guī)定，可以以承包方的送審價為準，并且，欠款自法定時間開始計算利息。民法的一個基本功能是“定分止爭”，在結(jié)算爭議中，法院進行司法鑒定所認定的事實可能并非真正的事實，但根據(jù)該鑒定結(jié)果可...

閱讀全文>>

1、負責組織完成公司內(nèi)部工程項目的前期預算。2、負責各工程項目的竣工結(jié)算工作。3、負責完成公司工程建設的控制工程款撥付。5、負責完成公司工程建設的規(guī)劃、勘探、設計、城建及有關其它單位的前期各種手續(xù)。6、協(xié)助部門完成公司工程建設的施工合同、施工進度的控制。7、協(xié)助部門招投標及施工單位的選擇與確定。8、協(xié)助部門完成組織工程的施工過程管理工作，檢查督促施工單位實現(xiàn)質(zhì)量目標、安全目標和工期目標。9、協(xié)助部門完成公司工程建設的內(nèi)部、外部的各項協(xié)調(diào)工作。10、負責工程資料的整理歸檔，并及時將相關資料提供給能源站、材料部、財務部。11、完成領導安排的其他工作。一、工程審計費收取標準審計的工程造價審計收費通常采用基本收費＋追加收費兩部分組成，基本收費一般定為建設單位送審總造價的0．1—0．3％左右，追加收費一般定為中價機構(gòu)審減金額的4—9％左右。審計的審計服務費用由建設單位支付，在工程投資中單獨列支（國家財務部有相關規(guī)定）?，F(xiàn)在對工程審計收費標準，國家不做硬性規(guī)定，只是做指導價，具體價格可以與具體審計部門協(xié)商。二、工程造價審計流程1、使用單位提出項目需求，編制項目建議書，按規(guī)定程序報發(fā)展改革部門審批；...

閱讀全文>>