工程中標(biāo)后不開工如何索賠
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-15 17:14:58
162 人看過
按協(xié)議約定的協(xié)商或者起訴。建設(shè)單位應(yīng)該賠償施工單位投標(biāo)費用損失、進(jìn)場費、設(shè)備調(diào)遷及人工費用等實際費用。
《中華人民共和國民法典》第八百零四條：因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。
工程中標(biāo)后多久開工
確定中標(biāo)人后一般先進(jìn)行三天的中標(biāo)公示，公示完畢無異議后就可發(fā)中標(biāo)通知書了，對此法律并無詳細(xì)規(guī)定。
中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，同時通知未中標(biāo)人，并與中標(biāo)人在3O個工作日之內(nèi)簽訂合同。中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律約束力。中標(biāo)通知書發(fā)出后。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
中標(biāo)工程終止后如何進(jìn)行合法索賠處理
51人看過
-
工程低價中標(biāo)后怎么索賠的
89人看過
-
工程停工后如何索賠賠償多少錢
355人看過
-
中標(biāo)后業(yè)主放棄工程怎么索賠
127人看過
-
工程索賠中要如何保留證據(jù)
258人看過
-
中標(biāo)工程取消怎么索賠
446人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多中標(biāo)相關(guān)文章
-
業(yè)主進(jìn)行工程索賠承包人可以在事件發(fā)生的28天內(nèi)向工程師發(fā)出索賠意向通知，工程師對承包人的索賠申請進(jìn)行審核，認(rèn)可該項索賠后通知承包人，發(fā)包人審批工程師的索賠處理證明，承包人作出是否接受最終索賠的決定。一、建設(shè)工程索賠的費用組成索賠費用的組成與建筑安裝工程造價的組成類似，一般包括以下幾個方面：（一）人工費指列入概算定額的直接從事建筑安裝工程施工的生產(chǎn)工人和附屬輔助生產(chǎn)單位的工人開支的各項費用。在索賠費用中還包括增加工作內(nèi)容的人工費、停工損失費和工作效率降低的等損失費的累計，其中增加工作內(nèi)容的人工費應(yīng)按照計日工費計算，而停工損失費和工作效率降低的損失費按窩工費計算，窩工費的標(biāo)準(zhǔn)雙方應(yīng)在合同中設(shè)定。（二）設(shè)備費可采用機(jī)械臺班費、機(jī)械折舊費、設(shè)備租賃費等幾種形式。當(dāng)工作內(nèi)容增加引起的設(shè)備費索賠時，設(shè)備費的標(biāo)準(zhǔn)按照機(jī)械臺班費計算。因窩工引起的設(shè)備費索賠，當(dāng)施工機(jī)械屬于施工企業(yè)自有時，按照機(jī)械折舊費計算索賠2023-03-26358人看過 -
合同條款工程索賠的預(yù)防1.加強(qiáng)索賠的前瞻性預(yù)防。作為業(yè)主、監(jiān)理工程師和承包商，都要借助自己的經(jīng)驗和有關(guān)規(guī)定，采取積極的措施防止可以預(yù)見的索賠事件的發(fā)生。如加強(qiáng)合同管理、加強(qiáng)前期準(zhǔn)備工作、加強(qiáng)對設(shè)計方案的審查等等。但如果索賠確實發(fā)生了，應(yīng)積極采取措施，把索賠費用控制在最小范圍之內(nèi)。2.在市場經(jīng)濟(jì)條件下，合同是約束甲乙雙方經(jīng)濟(jì)行為的準(zhǔn)繩。作為業(yè)主方的管理人員應(yīng)注意全面、嚴(yán)格地履行合同。合同在簽約前應(yīng)反復(fù)斟酌合同條款，注重合同文件文字的嚴(yán)密性，以防止在實施合同過程中因文字漏洞而造成索賠機(jī)會，從而導(dǎo)致額外投資。在設(shè)計管理方面應(yīng)努力做到按合同規(guī)定索要設(shè)計圖紙、資料，并要求設(shè)計單位提高設(shè)計質(zhì)量，在條件允許的情況下引入設(shè)計競爭機(jī)制，提高設(shè)計服務(wù)質(zhì)量。通過設(shè)計招標(biāo)選擇在信譽(yù)、設(shè)計水平、管理能力等方面較好的設(shè)計單位，盡可能地減少因設(shè)計原因增加工程造價的風(fēng)險，提高設(shè)計后期服務(wù)質(zhì)量。3.在物資供應(yīng)方面，應(yīng)做到設(shè)備和材料2023-05-0172人看過 -
工程反索賠在實踐中，一方提起工程索賠，另一方在某些情況下可以提起反索賠。那么工程索賠與反索賠如何進(jìn)行？閱讀完以下內(nèi)容，一定會對您有所幫助的。一、工程索賠與反索賠的概念工程索賠是指在建設(shè)工程施工合同履行中，當(dāng)事人一方由于另一方未履行合同所規(guī)定的義務(wù)而遭受損失時，向另一方提出賠償要求的行為。工程索賠是雙向的，發(fā)包人（建設(shè)單位）和承包人（施工單位）都可能向?qū)Ψ教岢鏊髻r要求。一般來講，發(fā)包人索賠額較小，而且處理方便，可以通過沖帳、扣撥工程款、扣保證金等實現(xiàn)對承包人的索賠；而承包人對發(fā)包人的索賠則比較困難一些。通常情況下，工程索賠是指承包人在合同實施過程中，對非自身原因造成的工程延期、費用增加而要求發(fā)包人給予補(bǔ)償損失的一種權(quán)利要求，可稱其為承包人的施工索賠（簡稱施工索賠）。發(fā)包人對屬于承包人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任造成的損失而向承包人要求的賠償主張，稱為發(fā)包人的反索賠（簡稱反索賠）。二、工程索賠如何進(jìn)行1、索賠事件發(fā)生后22023-06-07120人看過 -
繼續(xù)履行1、違反合同的約定減少招標(biāo)工程量的，是屬于合同違約的情形，建設(shè)單位可以與施工單位協(xié)商賠償問題，協(xié)商不成的，可以向法院起訴。2、法律規(guī)定：《中華人民共和國民法典》第五百七十七條【違約責(zé)任】當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。第五百八十三條【違約損害賠償責(zé)任】當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，在履行義務(wù)或者采取補(bǔ)救措施后，對方還有其他損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。一、建筑工程驗收不合格怎么處理1、返修處理：當(dāng)項目的某些部分的質(zhì)量雖未達(dá)到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計規(guī)定的要求，存在一定的缺陷，但經(jīng)過采取整修等措施后可以達(dá)到要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，又不影響使用功能或外觀的要求時，可采取返修處理的方法。2、加固處理：主要是針對危及承載力的質(zhì)量缺陷的處理。通過對缺陷的加固處理，使建筑結(jié)構(gòu)恢復(fù)或提高承載力，重新滿足結(jié)構(gòu)安全性與可靠性的要求，2023-02-19374人看過
-
業(yè)主1、工程建設(shè)時歷發(fā)包人原因造成大型設(shè)備閑置的，閑置設(shè)備產(chǎn)生的費用和實際損失由發(fā)包人承擔(dān)，承包人可以與發(fā)包人協(xié)商賠償，協(xié)商不成可向法院起訴。2、法律規(guī)定：《中華人民共和國民法典》第八百零四條【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。第八百零五條【因發(fā)包人原因造成勘察、設(shè)計的返工、停工或者修改設(shè)計所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準(zhǔn)確，或者未按照期限提供必需的勘察、設(shè)計工作條件而造成勘察、設(shè)計的返工、停工或者修改設(shè)計，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照勘察人、設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用。一、工程停工損失怎樣計算1、停工索賠，應(yīng)該參照你們那里的建設(shè)工程造價依據(jù)進(jìn)行賠償，但必須有監(jiān)理簽過的停工。2、因發(fā)包人或工程師的行為或失誤造成停工，給承包2023-03-3055人看過 -
工程造價項目工程停工的，施工單位可以與建設(shè)單位協(xié)商工程款支付問題，如果協(xié)商不成的，可以向法院起訴，追索工程款?！吨腥A人民共和國民法典》第七百九十五條【施工合同的內(nèi)容】施工合同的內(nèi)容一般包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付時間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、相互協(xié)作等條款。一、臨時停工損失的計算臨時停工多因地質(zhì)條件變化、臨時停水、停電、工程中的人為障礙等原因造成。此類停工一般都要辦理經(jīng)濟(jì)簽證，簽證上要有具體的停工、復(fù)工時間及人員、機(jī)械數(shù)量，因而停工損失的計算比較簡單。人工停工費的計算，發(fā)包方的原因而造成的停工、窩工，按停工期間的現(xiàn)場停工工人計算。機(jī)械停工的計算，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，其機(jī)械停置費按第一類費用中的（1）折舊費，（2）大修理費，（3）經(jīng)常修理費，（4）機(jī)上人工四項費用之和，乘以實際停置臺班數(shù)（每天只計一個臺班2023-02-2588人看過 -
不可抗力司法鑒定中如何規(guī)定工程索賠程序？當(dāng)合同當(dāng)事人一方向另一方提出索賠時，要有正當(dāng)?shù)乃髻r理由，且有索賠事件發(fā)生時的有效證據(jù)。發(fā)包人未能按合同約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤以及第三方原因，給承包人造成延期支付合同價款，延誤工期或其他經(jīng)濟(jì)損失，包括不可抗力延誤的工期，承包人可以按以下程序提出索賠。1、承包人提出索賠申請索賠事件發(fā)生28天內(nèi)，承包人向工程師發(fā)出索賠意向通知。合同實施過程中，凡不屬于承包人責(zé)任導(dǎo)致項目拖期和成本增加事件發(fā)生后的28天內(nèi)，承包人必須以正式函件通知工程師，聲明對此事項要求索賠，同時仍須遵照工程師的指令繼續(xù)施工。逾期申報時，工程師有權(quán)拒絕承包人的索賠要求。2、索賠通知時間發(fā)出索賠意向通知后28天內(nèi)，承包人向工程師提出補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失和(或)延長工期的索賠報告及有關(guān)資料；正式提出索賠申請后，承包人應(yīng)抓緊準(zhǔn)備索賠的證據(jù)資料，包括事件的原因，對其權(quán)益影響的證據(jù)資料、索賠的依據(jù)，以及其他2023-04-25395人看過 -
中標(biāo)中標(biāo)后工程款一般分兩個流程撥付：1、撥付預(yù)付款，預(yù)付款又稱材料備料款、材料預(yù)付款。它用于承包人為合同工程施工購置材料、工程設(shè)備，購置或租賃施工設(shè)備、修建臨時設(shè)施以及組織施工隊伍進(jìn)場等；2、撥付進(jìn)度款，進(jìn)度款是指在施工過程中，按逐月或按進(jìn)度完成的工程數(shù)量計算的各項費用總和。一、工程進(jìn)度款拖欠原因工程進(jìn)度款是指在施工過程中，按逐月或其他標(biāo)準(zhǔn)完成的工程數(shù)量計算的各項費用總和。工程進(jìn)度拖欠原因主要有以下幾個方面：首先，監(jiān)理工程師方面的問題。施工單位要想得到業(yè)主的工程進(jìn)度款，必須先得到監(jiān)理工程師對工程質(zhì)量和進(jìn)度的肯定。但是有些監(jiān)理工程師素質(zhì)不高，將業(yè)主賦予的權(quán)力看作是獲取私利的工具，只有施工單位滿足了監(jiān)理工程師的私欲后，才能得到本該得到的工程進(jìn)度款。其次，施工單位的問題。施工單位項目經(jīng)理責(zé)任心不強(qiáng)，對工程進(jìn)度的統(tǒng)計工作不夠重視，少報、漏報的現(xiàn)象時有發(fā)生，造成報表不準(zhǔn)確。此外，業(yè)主方面的問題。有些工程2023-03-1657人看過
-
國務(wù)院一、索賠處理的原則：1、必須以合同為依據(jù)。2、及時、合理地處理索賠，以完整、真實的a索賠證據(jù)為基礎(chǔ)。3、加強(qiáng)主動控制，減少索賠。二、前提條件1.與合同對照，事件造成了承包人工程項目成本的額外支出，或直接工期損失。2.造成費用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人的行為責(zé)任或風(fēng)險責(zé)任。3.承包人按合同規(guī)定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告。三、索賠條件索賠條件，又稱干擾事件，是指那些使實際情況與合同規(guī)定不符合，最終引起工期和費用變化的各類事件。通常承包商可以索賠的事件有：1、發(fā)包人違反合同給承包人造成時間和費用的損失。2、因工程變更(含設(shè)計變更、發(fā)包人提出的工程變更、監(jiān)理工程師提出的工程變更以及承包人提出并經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的變更)造成時間和費用的損失。3、發(fā)包人提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人的費用增加。4、發(fā)包人延期支付期限造成承包人的損失。5、非承包人的原因?qū)е鹿こ痰臅簳r2023-02-25266人看過 -
仲裁機(jī)構(gòu)施工單位違反合同的約定減少工程量的，是屬于合同違約的情形，建設(shè)單位可以與施工單位協(xié)商賠償問題，協(xié)商不成的，可以向法院起訴。一、工程合同必須要質(zhì)保金嗎質(zhì)保金作為特定化的貨款，可以是質(zhì)量保修金，也可以是質(zhì)量保證金。質(zhì)量保修金，是由合同雙方約定從應(yīng)付合同價款中預(yù)留的，當(dāng)標(biāo)的物出現(xiàn)質(zhì)量問題，需要進(jìn)行修理時，用于支付修理費用的資金。質(zhì)量保證金，則是施工單位根據(jù)建設(shè)單位的要求，在建設(shè)工程承包合同簽訂之前，預(yù)先交付給建設(shè)單位，用以保證施工質(zhì)量的資金。但是都是工程合同必備條款。二、建設(shè)工程停工怎么索賠?項目工程停工的，施工單位可以與建設(shè)單位協(xié)商工程款支付問題，如果協(xié)商不成的，可以向法院起訴，追索工程款。我國法律規(guī)定當(dāng)事人可以通過和解或者調(diào)解解決合同爭議。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。涉外合同的當(dāng)事人可以根據(jù)仲裁協(xié)議向中國仲裁機(jī)構(gòu)或者其他仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。當(dāng)事2023-02-1198人看過 -
強(qiáng)制執(zhí)行一、工程未結(jié)算如何索賠工程未結(jié)算可以到法院提起訴訟索賠。拖欠工程款，屬于普通民事糾紛，只能到人民法院起訴解決。法院判決勝訴后，拖欠方仍不支付的，再申請法院強(qiáng)制執(zhí)行。二、工程款欠款糾紛起訴費咋收的工程款欠款糾紛起訴費的是根據(jù)訴訟請求的金額或者價額，按照下列比例分段累計交納：1.不超過1萬元的，每件交納50元;2.超過1萬元至10萬元的部分，按照2.5%交納;3.超過10萬元至20萬元的部分，按照2%交納;4.超過20萬元至50萬元的部分，按照1.5%交納;5.超過50萬元至100萬元的部分，按照1%交納;6.超過100萬元至200萬元的部分，按照0.9%交納;7.超過200萬元至500萬元的部分，按照0.8%交納;8.超過500萬元至1000萬元的部分，按照0.7%交納;9.超過1000萬元至2000萬元的部分，按照0.6%交納;10.超過2000萬元的部分，按照0.5%交納。三、工程索賠費2023-04-25471人看過 -
仲裁機(jī)構(gòu)工程延期后監(jiān)理費的索賠方式有：1、如果合同中有相關(guān)約定的，當(dāng)事人可要求對方按合同約定進(jìn)行賠償；2、如果合同沒有約定的，當(dāng)事人可與對方就監(jiān)理費用進(jìn)行協(xié)商；3、如不能協(xié)商一致的，當(dāng)事人可依法向人民法院起訴。一、房屋租賃合同違約金的規(guī)定房屋租賃合同中有關(guān)違約金的規(guī)定如下：1、合同中有違約金的約定時，違約金按照合同約定的比例支付；2、如果認(rèn)為約定的違約金過高或者過低，可以請求變更；3、合同中沒有約定違約金的，按照違約造成的實際損失來計算違約金；4、違約金獨立于房屋租賃費。房屋租賃違約金雙方可以依據(jù)合同的約定進(jìn)行處理，如果不能協(xié)商一致，可以通過訴訟的方式解決。二、怎么處理監(jiān)理失職工程監(jiān)理單位失職可以按雙方當(dāng)事人簽訂的合同約定或相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。當(dāng)事人可以約定一方違約時應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁2023-06-24461人看過
-
合同條款[網(wǎng)友咨詢]建設(shè)工程違約如何索賠？[律師答問]索賠是指在合同履行過程中，因?qū)Ψ綉?yīng)承擔(dān)責(zé)任而非自身過錯造成的實際損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)賠償和（或）延長工期的請求。工期索賠有兩個方面，承包商工期索賠和業(yè)主工期反索賠。承包人工期索賠：指承包人因發(fā)包人原因造成工期延誤而提出的索賠。承包人提出工期索賠通常有兩個目的：一是逃避或推卸其延長工期的合同責(zé)任，使其不支付或盡量不支付延長工期的違約金；二是索賠工期延長造成的費用損失。這不是本文的重點。發(fā)包人對工期延誤的反訴：當(dāng)工期延誤是承包人的責(zé)任時，發(fā)包人向承包人提出索賠，即承包人應(yīng)支付延誤竣工的違約金。發(fā)包人在確定違約金率時，一般應(yīng)考慮以下因素：工程利潤損失；工期延長引起的貸款利息增加；工期延誤引起的監(jiān)理費增加；因工程竣工延誤而租用其他建筑物的租金。違約金的計算方法在每份合同文件中均有規(guī)定。一般按每延誤一天的一定賠償額計算，累計賠償額不得超過原總額的10%。2023-05-07355人看過 -
誤工費關(guān)于發(fā)生交通事故去要誤工費的問題，既然交通事故對方全責(zé)則承擔(dān)全部賠償責(zé)任，保險公司在限額先行賠償，不夠部分由肇事者承擔(dān)。而誤工費是根據(jù)受害人的誤工時間和收入狀況確定。誤工時間根據(jù)受害人接受治療的醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的證明確定。受害人有固定收入的，誤工費按照實際減少的收入計算。受害人無固定收入的，按照其最近三年的平均收入計算。公安機(jī)關(guān)管理部門負(fù)責(zé)調(diào)解，調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，制作調(diào)解書送交各方當(dāng)事人，各方當(dāng)事人共同簽字后生效。也可以當(dāng)向人民法院提起民事訴訟討要誤工費，法院會受理你的請求。被人肇事逃逸了我是做工程的怎么要誤工費？可以。根據(jù)交警出具的交通事故責(zé)任認(rèn)定書來劃分責(zé)任，并主張賠償。要求對方賠償醫(yī)療費、誤工費、護(hù)理費、交通費、住宿費、住院伙食補(bǔ)助費、必要的營養(yǎng)費，被扶養(yǎng)人生活費，精神賠償金，以及因康復(fù)護(hù)理、繼續(xù)治療實際發(fā)生的必要的康復(fù)費、護(hù)理費、后續(xù)治療費，賠償義務(wù)人也應(yīng)當(dāng)予以賠償?！吨腥A人民共和國道路2023-06-30388人看過
#招標(biāo)投標(biāo)法
北京
律師推薦
#招標(biāo)投標(biāo)法
知識導(dǎo)航
經(jīng)濟(jì)糾紛知識頻道
展開
#中標(biāo)
詞條
中標(biāo)是指招標(biāo)人向經(jīng)評選的投標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并在規(guī)定的時間內(nèi)與之簽訂書面合同的行為，中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律效力。 中標(biāo)通知書發(fā)出后，招標(biāo)人改變中標(biāo)結(jié)果的，或者中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)法律責(zé)任。依法必須進(jìn)行招標(biāo)項目的招... 更多>
#中標(biāo)
最新文章
-
2024-01-05 -
2023-11-16 -
2023-11-12 -
2023-11-12 -
2023-11-11
#中標(biāo)
相關(guān)咨詢
-
如何有效的開展工程索賠遼寧在線咨詢 2022-12-15長期以來，施工單位由于受計劃經(jīng)濟(jì)的影響，財務(wù)實行統(tǒng)收、統(tǒng)支，當(dāng)事人索賠意識淡薄，失去了很多索賠的機(jī)會，致使企業(yè)付出了額外的費用。隨著建筑市場的日益完善，出現(xiàn)“僧多粥少”的競爭場面，各施工單位為了爭攬工程，在投標(biāo)競爭中以較低價格中標(biāo)。在合同履行過程中，施工條件不足、工程延誤、加速施工、增加或減少工程量、修改設(shè)計和變更工程順序等情況都會給施工方帶來經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重的甚至收不抵支。因此，承包商必須嚴(yán)格按照 -
如何處理工程開發(fā)合同中的違約索賠？四川在線咨詢 2022-12-15在規(guī)定的期間沒有履行相應(yīng)的義務(wù)，合同解除，你可以以侵權(quán)為由起訴，并要求賠償違約金。具體可以到法律咨詢吧，里面描述事實情況，好讓律師做出詳細(xì)的分析。 -
建筑工程的相關(guān)索賠有哪些缺陷？工程索賠如何開展安徽在線咨詢 2022-10-13索賠是市場經(jīng)濟(jì)活動中常見的法律行為。具體是指合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是由于對方責(zé)任造成實際額外損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)補(bǔ)償和工期順延的法律要求，是當(dāng)今市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然產(chǎn)物。如何正確認(rèn)識索賠和提高索賠的管理水平，對強(qiáng)化合同意識，加強(qiáng)管理，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益有著重要的作用。四川時代永嘉律師事務(wù)所雷擁軍律師解析。 -
建筑工程合同解除后如何索賠？對方在工程結(jié)算中可以索回工程款嗎？澳門在線咨詢 2022-05-061.合同未注明，但實際和實物表明是丙方的增加工程，擔(dān)任現(xiàn)場該項的項目經(jīng)理等人員能證明和對方談定此增加工程項目的時間地點和口頭的許諾，僅憑此沒有文字憑證丙方能索回此筆工程款嗎？能2.工程結(jié)算書上已經(jīng)蓋公司公章但沒有項目現(xiàn)場經(jīng)理的過目和簽字起法律效益嗎？有效3.在工程投標(biāo)確定丙方中標(biāo)未簽訂合同之前，乙方重新提供了一套施工詳圖，以便前期施工準(zhǔn)備，經(jīng)丙方核對，發(fā)現(xiàn)圖紙與投標(biāo)前的圖紙不一致，多出了以上第一條 -
工程中標(biāo)后發(fā)包方遲遲不開工怎樣索賠的，法律上的具體規(guī)定貴州在線咨詢 2023-08-31建筑工程中標(biāo)之后未開工，可以協(xié)商確認(rèn)索賠的標(biāo)準(zhǔn)，也可以去法院起訴，由法院來判決賠償問題，對建筑工程來說，是需要簽訂工程合同的，要明確建筑雙方的權(quán)利和義務(wù)，要保證建筑工程的質(zhì)量問題。
