裝修工程延誤是否違反合同規(guī)定
來源：法律編輯整理
時間： 2023-07-05 14:11:04
212 人看過
裝修超期構成違約應滿足以下幾點：
1、裝修合同明確規(guī)定了交付期限。違約，顧名思義是違約的意思，所以前提必須有明確的協(xié)議；
2、超期的原因不是業(yè)主的錯，而是裝修方的問題。裝修超期一定是原因造成的，有些情況下是業(yè)主造成的。比如業(yè)主提供裝修材料時，由于業(yè)主提供材料的時間延遲，無法按時裝修。業(yè)主未按約定時間支付裝修費用時，裝修服務提供商延期裝修不構成違約。
裝修超期多久可以起訴
3－6個月。民事案件糾紛自立案之日起三到六個月內審結。裝修如果沒有正當理由延誤工期，可以先看裝修合同中是否有關于延誤工期的賠償標準或違約金的約定，如果有，就按照約定的賠償標準或違約金標準向裝修公司主張違約責任；如果裝修合同中沒有關于延誤工期的賠償，而延誤工期給你實際造成了一些自己事先向裝修公司聲明過的延誤工期將會給本人造成的損失情形的話，可以按實際損失主張賠償，或者還可以按照同地段同面積的房屋的租金標準主張賠償。
《中華人民共和國民法典》第五百七十七條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
聲明：該文章是網站編輯根據(jù)互聯(lián)網公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
裝修公司將工程承包給第三方是否違反規(guī)定？
447人看過
-
裝修工期延誤違約金上限
231人看過
-
鄰居裝修影響家人休息，是否違反規(guī)定？
156人看過
-
如何確定裝修是否違規(guī)？
219人看過
-
樓上中午裝修違反規(guī)定嗎
281人看過
-
違規(guī)裝修違反哪些法律
200人看過
律師服務
熱門律師推薦
更多繼續(xù)履行相關文章
-
工程轉包一、裝修公司違反合同怎么辦裝修公司違反合同的解決辦法有：1.雙方協(xié)商。2.協(xié)商不成的，可以請求消費者協(xié)會調解。3.調解不成的，到行政部門申訴。4.提起仲裁或者提起訴訟。二、裝修工人受傷誰負責裝修工人受傷如果是用人單位派遣過來的，屬于工傷，由用人單位賠償；如果屬于雇傭關系，雇主應當承擔賠償責任。《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應當承擔賠償責任。雇傭關系以外的第三人造成雇員人身損害的，賠償權利人可以請求第三人承擔賠償責任，也可以請求雇主承擔賠償責任。雇主承擔賠償責任后，可以向第三人追償。雇員在從事雇傭活動中因安全生產事故遭受人身損害，發(fā)包人、分包人知道或者應當知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務的雇主沒有相應資質或者安全生產條件的，應當與雇主承擔連帶賠償責任。屬于《工傷保險條例》調整的勞動關系和工傷保險范圍的，不適用本條規(guī)定。三、2023-04-30263人看過 -
法律綜合知識一、裝修工程合同延遲如何處理好1．裝修公司工程延期，業(yè)主和裝修公司雙方可先坐下來相互協(xié)商一下，尋找妥善的方法得以解決；2．若實在無法妥協(xié)時，如果在簽訂合同時，已經確認當此類問題發(fā)生時的責任歸屬，則按照雙方約定的違約條款來申請賠償；3．當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿前請求其承擔違約責任?！吨腥A人民共和國民法典》第五百七十七條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。《中華人民共和國民法典》第五百八十條當事人一方不履行非金錢債務或者履行非金錢債務不符合約定的，對方可以請求履行，但是有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事實上不能履行；（二）債務的標的不適于強制履行或者履行費用過高；（三）債權人在合理期限內未請求履行。有前款規(guī)定的除外情形之一，致使不能實現(xiàn)合同目的的，人民法院或者仲裁2023-11-01389人看過 -
法律綜合知識一、房屋裝修工程維修合同違約金怎么確定？房屋裝修合同違約可以根據(jù)損失來獲得賠償，但賠償金額是不能過高，必須要在一個合理的范圍內，損害賠償也必須要遵循一定的原則。裝修合同違約賠償標準，具體如下所述：1、當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。2、當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應當以實際損失為基礎，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據(jù)公平原則和誠實信用原則予以衡量，并作出裁決。二、合同違約責任的形式有什么？1、實際履行。對“實際履行”之界定，各國存在較大分歧。要言之，大陸法把實際履行作為主要救濟方法，一方當事人違約，另2024-01-25256人看過 -
通常情況下，由于開發(fā)商不能按期交付房屋，從而構成了一項違約行為。然而，若是因開發(fā)商自身之外的各種不可抗力因素所致的延誤交房，則一般情況下并不構成違約行為，但需要根據(jù)相關的法律法規(guī)進行具體判定。若依據(jù)相關法律規(guī)定，當事人一方未能履行合同義務或履行合同義務未達到約定標準時，應承擔起繼續(xù)履行、采取補救措施以及賠償損失等違約責任。當當事人一方通過明確表達或以自身行為展示出不履行合同義務的情況時，另一方有權在履行期限屆滿之前要求其承擔相應的違約責任?！吨腥A人民共和國民法典》第五百七十七條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。2024-04-21279人看過
-
不可以。如果簽訂的合同支付了定金，違約之后是需要承擔違約責任的，這個時候可能就會按照定金的雙倍進行賠償，支付定金之后違約是不能夠要求返還定金的。定金是指合同當事人為保證合同履行，由一方當事人預先向對方交納一定數(shù)額的錢款?！睹穹ǖ洹返谖灏侔耸鶙l規(guī)定，當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。定金合同自實際交付定金時成立。定金的數(shù)額由當事人約定；但是，不得超過主合同標的額的百分之二十，超過部分不產生定金的效力。實際交付的定金數(shù)額多于或者少于約定數(shù)額的，視為變更約定的定金數(shù)額。房屋買賣只有購房合同有保障嗎1、依據(jù)我國相關法律的規(guī)定，進行房屋買賣交易時，只有房屋買賣合同并不能完全保障購房者的利益，房屋的所有權是以登記為準的，還需要辦理產權登記。2、法律規(guī)定：《中華人民共和國民法典》第二百零九條【不動產物權登記的效力】不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，經依法登記，發(fā)生效力；未經登記，不發(fā)生2023-07-03424人看過 -
債權人未開工停止裝修合同的情況下，如果確實是一方未履行開工的義務的，那么就是屬于違約的行為，具體情況下可以結合實際而定。合同違約是指違反合同債務的行為，亦稱為合同債務不履行。這里的合同債務，既包括當事人在合同中約定的義務，又包括法律直接規(guī)定的義務，還包括根據(jù)法律原則和精神的要求，當事人所必須遵守的義務。僅指違反合同債務這一客觀事實，不包括當事人及有關第三人的主觀過錯。一、已經簽訂合同的書出版社能退稿嗎不能；作為當事人可以訴訟來解決，合同違約是違反合同債務的行為，亦稱為合同債務不履行。這里的合同債務，既包括當事人在合同中約定的義務，又包括法律直接規(guī)定的義務，還包括根據(jù)法律原則和精神的要求，當事人所必須遵守的義務。僅指違反合同債務這一客觀事實，不包括當事人及有關第三人的主觀過錯。各個國家民法典對違約行為形態(tài)的劃分都是不一樣的。二、合同不履行怎么處理如果對方不履行合同，另一方可以向法院起訴要求對方繼續(xù)2023-03-15382人看過 -
不可抗力裝修違約終止合同是合法的，裝修延期嚴重的，可以要求解除合同，另請施工隊進行裝修。也可以要求對方賠償違約金?！睹穹ǖ洹返谖灏倭龡l有下列情形之一的，當事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；(二)在履行期限屆滿前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務；(三)當事人一方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行；(四)當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的；(五)法律規(guī)定的其他情形。以持續(xù)履行的債務為內容的不定期合同，當事人可以隨時解除合同，但是應當在合理期限之前通知對方。第五百七十七條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。一、裝修合同注意事項都有哪些(一)選擇正規(guī)的家裝公司，簽訂合同之前，業(yè)主應先審查裝飾公司的手續(xù)是否齊全。(二)對裝飾公司提供的設計方案要有詳細的2023-06-28315人看過 -
從合同嚴格說來，權利和義務是雙向的，不按合同履行義務的，就是違反約定。因此，如果開發(fā)商符合交房條件，買受人未按約定收房，買受人將構成違約。違約責任一方面取決于法律，另一方面取決于合同。從法律層面看，除另有約定外，購房人應首先承擔房屋毀損、滅失的風險，其次承擔物業(yè)管理費用。最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛適用法律若干問題的解釋》第十一條明確規(guī)定：“房屋所有權轉移，除當事人另有約定外，視為交付使用。房屋毀損、滅失的風險在交付使用前由出賣人承擔，交付使用后由買受人承擔；買受人無正當理由拒絕接受出賣人書面交付通知的，房屋毀損、滅失的風險自本合同確定的交付使用之日起由買受人承擔書面交貨通知，法律另有規(guī)定或者當事人另有約定的除外?！巴瑫r，根據(jù)相關物業(yè)管理法律法規(guī)，買方作為業(yè)主，必須向物業(yè)管理企業(yè)支付相關物業(yè)管理費。從合同的角度看，買受人的違約責任取決于商品房買賣合同中如何具體約定買受人逾期收房。買受2023-05-08292人看過
-
業(yè)主簽訂裝修合同后，業(yè)主違約的，應當承擔違約責任。業(yè)主與裝修公司簽訂裝修合同后，構成違約的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任，雙方當事人在裝修合同中有約定違約金的，業(yè)主違約后，還應當向裝修公司支付一定數(shù)額的違約金，雙方未約定違約金的具體數(shù)額，只約定計算方法的，違約金的數(shù)額應當按照計算方法進行計算。裝修合同簽了可以退嗎退多少裝修合同簽了可以退，應當全額退還。簽訂裝修合同后，當事人協(xié)商一致的，可以解除合同，合同被解除后，裝修方應當退還全部的款項；無法達成協(xié)議的，可以通過法定情形解除裝修合同，并且全額退款，其中，因違約而解除裝修合同的，可以要求違約方承擔違約責任，賠償解除合同后造成的損失?！吨腥A人民共和國民法典》第五百八十五條當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲2023-07-0884人看過 -
房屋裝修個人承包裝修工程的，如果裝修工程需要有資質的單位承包，個人承包裝修工程就違法?！吨腥A人民共和國建筑法》第二十六條承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書，并在其資質等級許可的業(yè)務范圍內承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質等級許可的業(yè)務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業(yè)的資質證書、營業(yè)執(zhí)照，以本企業(yè)的名義承攬工程。一、裝修合同簽訂時候要注意哪些方面在實踐中，你要裝修房子，那么你在簽訂時候要注意以下幾個方面的內容：（一）避免合同主體不明晰在裝修合同中首先要填寫甲方、乙方的名稱和聯(lián)系方法，而且你必須仔細核實裝修方的相關信息，避免漏填信息、張冠李戴等情形。這些注意點是最重要的，往往也是最容易忽視的，所以在簽訂時一定要核對清楚。（二）切莫缺乏工程監(jiān)理在裝修合同中可以并應該規(guī)定實行工程監(jiān)理的，且確切有效的監(jiān)理，能確保工程2023-03-20165人看過 -
法律綜合知識當購房者遇到房屋交付逾期問題時，一般情況下并不會構成法律層面的違規(guī)行為，而僅僅是違反了合同約定的交房義務。若未能在合同約定的合理期限內按時收到房屋，即存在逾期的現(xiàn)象，此時購買方有權向出售方進行催告，要求其盡快履行交房義務。然而，如果經過催告后，盡管時間已經過去了三個月，但仍未交付房屋且出售方無法提供正當理由來解釋這種拖延的話，那么購買方就有權利通過解除合同的方式來維護自己的權益，并且所有因此產生的經濟損失都將由出售方負責承擔?！睹穹ǖ洹返谖灏倭龡l有下列情形之一的，當事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；（二）在履行期限屆滿前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務；（三）當事人一方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行；（四）當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的；（五）法律規(guī)定的其他情形。以持續(xù)履行的債務為內容的不定期合同2024-05-05102人看過 -
法律綜合知識一、開發(fā)商延期五年交房，是否違反合同規(guī)定開發(fā)商未能如期完成交房行為，無疑構成了對雙方所簽訂買賣協(xié)議中承諾事項的違背和違約。依據(jù)現(xiàn)行有效的相關法規(guī)規(guī)定，開發(fā)商理應嚴格遵守合同約定，于規(guī)定的時限內完成房產的實際交付工作。如果合同中明確規(guī)定了交付期限，則開發(fā)商應尊重并遵從這一條款，在該期限內的任意時間段內完成交付任務。若開發(fā)商未能履行其合同義務或未完全履行合同義務，那么他們就必須承擔起繼續(xù)履行、采取補救措施以及賠償損失等違約責任?！吨腥A人民共和國民法典》第五百七十七條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。《中華人民共和國民法典》第六百零一條出賣人應當按照約定的時間交付標的物。約定交付期限的，出賣人可以在該交付期限內的任何時間交付。二、開發(fā)商延期三年多未交房該怎么維權開發(fā)商延期三年多未交房的維權：房子何時交付使用應當按照合同約定2024-04-11277人看過
-
事實上，要是這樣的話，反悔的一方毀約就構成違約，需要為此承擔違約責任。按規(guī)定，業(yè)主與裝修公司簽訂裝修合同后，合同便立即對雙方產生約束力。因此，不管開工與否，還是在工程進展中反悔，都會構成違約，需要承擔相應的違約責任。但在實踐中，因為你們的工程尚未實際開始，現(xiàn)在其實可以和裝修公司協(xié)商，要是協(xié)商成功了，那就有可能免去違約責任。要是協(xié)商不下來的話，現(xiàn)在你只能去承擔違約責任了，一般就是給違約金。違約金的數(shù)額一般是按照你們之前協(xié)議上說的數(shù)，要是對方要求的違約金太多的，對方的損失又明顯小于違約金數(shù)額的，那你也可以去找法院要求降低點。不過，要是裝修公司違約導致你還沒開工就反悔違約的，那你可以按照下面的方式處理：1、找人協(xié)商裝修公司要是違約的，那你作為消費者，可以積極地和裝修公司進行協(xié)商，要注意在保護自己合法權益的基礎上，實事求是地描述所出問題，對賠償結果要求合理，這樣問題容易解決。2、找消費者協(xié)會根據(jù)消2023-05-01103人看過 -
#合同履行
北京
律師推薦
#合同履行
知識導航
展開
#繼續(xù)履行
詞條
繼續(xù)履行是指在合同履行過程中，當事人一方或雙方應當按照合同約定的條件和期限履行合同義務。 繼續(xù)履行可以確保合同的順利履行和雙方的合法權益得到保障。在出現(xiàn)違約行為時，雙方應當及時協(xié)商解決，并根據(jù)合同約定要求違約方承擔相應的違約責任，包括支付違... 更多>
#繼續(xù)履行
最新文章
-
2024-01-30 -
2024-01-27 -
2024-01-24 -
2024-01-16 -
2023-12-27
#繼續(xù)履行
相關咨詢
-
違反合同規(guī)定進行裝修是否違法?廣西在線咨詢 2024-11-23如果在裝飾公司未能按照事先約定的施工義務，這顯然是一種違法行為。在這種情況下，當事人可以向該裝飾公司提出嚴肅的要求，要求其嚴格履行合同中的施工任務，并承擔相應的經濟損失賠償責任。如果需要，當事人也可以選擇直接與裝飾公司解除裝修合同，并要求其恢復原屋原貌。如果實際狀況不允許徹底修復，則應采取其他適當?shù)难a償措施進行修復。 根據(jù)《中華人民共和國民法典》第五百六十三條，以下情形之一的當事人可以解除合同： -
裝修合同中有沒有延誤工期的規(guī)定？江蘇在線咨詢 2021-04-13如果出現(xiàn)工期延誤問題，消費者應根據(jù)具體情況分別對待：第一種情況是雙方均不承擔責任的：工期延誤的原因是由于房屋裝修合同中第八條第一項的原因，即工程量變化或設計變更，不可抗力，及甲方同意工期順延的其他情況，在消費者即甲方確認的情況下，工期相應順延。第二種情況是乙方不承擔責任的：因甲方未按房屋裝修合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費由 -
民法典規(guī)定裝修公司違反裝修合同該怎樣做？海南在線咨詢 2023-07-16先和裝修公司溝通好，確定是誰的責任，如果是裝修公司的責任可以按照合同上面關于延誤工期的約定來要裝修公司賠償，但是如果拖的不是太久的話建議您和裝修公司溝通一下，因為您房子裝修完了之后后期還有保修的，希望可以幫助到您 -
裝修合同國家法律法規(guī)規(guī)定工程延遲違約金多少天津在線咨詢 2022-10-09裝修合同國家法律法規(guī)規(guī)定工程延遲違約金一般是按照超出十日結付工程款,每延期一天,按照工程款總額的0.5%支付違約金。一、一般要按照合同約定辦理，如果一方違約，可以要求承擔違約責任，協(xié)商不成，起訴解決。二、一般雙方在簽訂合同時，都會對合同的相關條款，以及違約以后，對違約金的約定，如果有一方違約的，應當支付其違約金。 -
裝修公司延期裝修合同合同法律規(guī)定是什么？新疆在線咨詢 2023-06-16裝修公司延期，如果是不可抗力的愿意造成的，可根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除裝修公司的責任，但是法律另有規(guī)定的除外；如果是因可歸責于裝修公司的原因造成的，則裝修公司要承擔采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
