工程合同逾期每日扣多少違約金
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-03-16 02:50:08
349 人看過
工程逾期違約金一般按照工程總額的千分之五按天計(jì)算。國家法律法規(guī)規(guī)定工程延遲違約金一般是按照超出十日結(jié)付工程款，每延期一天，按照工程款總額的0.5%支付違約金。
國家沒有硬性規(guī)定違約金的最高限額，主要由甲乙雙方及有關(guān)單位部門在商談合同時(shí)確定，形成文字寫入合同。
如果建筑工程合同中無約定逾期竣工的違約金，因?yàn)槌邪说脑蛟斐捎馄诳⒐ぃ敲纯梢园凑找韵路椒▉斫鉀Q：
1、可以與承包人協(xié)商解決，包括交付時(shí)間、逾期交付的違約金、給發(fā)包人造成的損失等。
2、發(fā)包人對(duì)承包人造成的逾期竣工的違約行為可以主張解除合同。
一、工程延期的原因
(1)發(fā)包人不能按專用條款的約定提供開工條件的。
(2)發(fā)包人不能按約定日期支付工程款預(yù)付款、進(jìn)度款，致使工程不能正常進(jìn)行的。
(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行的。
(4)設(shè)計(jì)變更和工程量增加的。
(5)一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí)的。
(6)發(fā)生不可抗力。
(7)專用條款中約定或者工程師同意工期順延的其他情況。
二、建筑工程違約的法律依據(jù)
《民法典》
第五百八十二條履行不符合約定的，應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)事人的約定承擔(dān)違約責(zé)任。對(duì)違約責(zé)任沒有約定或者約定不明確，依據(jù)本法第五百一十條的規(guī)定仍不能確定的，受損害方根據(jù)標(biāo)的的性質(zhì)以及損失的大小，可以合理選擇請(qǐng)求對(duì)方承擔(dān)修理、重作、更換、退貨、減少價(jià)款或者報(bào)酬等違約責(zé)任。
第五百八十三條當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，在履行義務(wù)或者采取補(bǔ)救措施后，對(duì)方還有其他損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第五百八十四條
當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，造成對(duì)方損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益；但是，不得超過違約一方訂立合同時(shí)預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違約可能造成的損失。
第五百八十五條當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。
約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求予以適當(dāng)減少。
當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
每逾期一日違約金5%
370人看過
-
逾期交貨違約金每日3‰合法嗎
471人看過
-
合同每日違約金的上限
381人看過
-
合同違約金每日5%屬于哪種違約金
416人看過
-
每日違約金大致相當(dāng)于多少？
208人看過
-
欠款違約金每日最高是多少
159人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多違約金相關(guān)文章
-
法律綜合知識(shí)當(dāng)事人有權(quán)自行協(xié)商設(shè)定違約金，然而，所約定違約金的數(shù)額需與實(shí)質(zhì)性的損害賠償責(zé)任相匹配。若當(dāng)事人之間的違約金過低以至無法彌補(bǔ)其自身造成之損害損失，則可根據(jù)相關(guān)發(fā)起方的申請(qǐng)，由人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適度提高；反之，若違約金過高以致超過了實(shí)際損失，亦可依據(jù)申請(qǐng)，由人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的降低。關(guān)于借款協(xié)議中所約定的每日違約金數(shù)額，由于現(xiàn)行法律并未對(duì)此作出明確規(guī)定，故而需要結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行具體分析。假設(shè)借款協(xié)議中的每日違約金數(shù)額過高，以致于給借款人帶來沉重的經(jīng)濟(jì)壓力，借款人便有權(quán)利向人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)提出適當(dāng)降低違約金的要求。反之，若借款協(xié)議中的每日違約金數(shù)額合理，并且能夠充分反映出借款人的違約行為以及由此產(chǎn)生的損失，那么這樣的約定便是合法有效的。在實(shí)踐操作過程中，每日違約金的數(shù)額應(yīng)綜合考慮到借款金額、借款期限、借款利率、違約行為的性質(zhì)及其嚴(yán)重程度等多方面因素后再行確定。倘若每日違約金數(shù)2024-08-08452人看過 -
法律綜合知識(shí)法律并沒有規(guī)定違約金最高每日可收取多少，違約金的數(shù)額應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商確定。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求予以適當(dāng)減少?！睹穹ǖ洹返谖灏侔耸鍡l當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求予以適當(dāng)減少。當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。2024-05-14415人看過 -
違約金對(duì)于民事合同的違約金，違約金的數(shù)額最高不能超過違約損失數(shù)額的30%，超過30%的，即為過分高于所遭受的損失，可以請(qǐng)求法院適當(dāng)減少。滯納金是行政強(qiáng)制執(zhí)行中執(zhí)行罰的一種類型。如果是一般的房屋租賃應(yīng)約定違約金，而非滯納金。一、合同違約金低于漲幅可以調(diào)整嗎是可以的，對(duì)于過分低于損失的違約金，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)適當(dāng)予以增加。違約金的數(shù)額應(yīng)以實(shí)際遭受的損失為限，但不能超過違約方所造成的實(shí)際損失的百分之三十。當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求予以適當(dāng)減少。二、租賃合同滯納金標(biāo)準(zhǔn)1、法律對(duì)滯納金的數(shù)額有具體規(guī)定。即對(duì)于行政處罰中的滯納金，最高不超過行政處罰的本金2023-03-10150人看過 -
合同違約責(zé)任一、合同中應(yīng)該明確約定違約行為導(dǎo)致的實(shí)際損失的范圍和數(shù)量。既然上述司法解釋規(guī)定了人民法院調(diào)整違約金的基數(shù)是違約相對(duì)方的實(shí)際損失，那么，我們要穩(wěn)定違約金，首先就要應(yīng)確定實(shí)際損失的范圍和數(shù)量。很多情況下，實(shí)際損失是難以計(jì)算和確定的，比如：違約行為導(dǎo)致相對(duì)方花費(fèi)的時(shí)間、精力，機(jī)會(huì)成本等等，是無法簡單用金錢來衡量的。既然實(shí)際損失的范圍和數(shù)量往往是難以確定的，那么我們就更應(yīng)該事先約定明確，以減少不必要的爭議。根據(jù)本律師對(duì)法律的理解，當(dāng)事人的實(shí)際損失范圍可以包括以下幾方面：合同正常履行情況下的預(yù)期利益、因違約而造成當(dāng)事人的時(shí)間損失、精神焦慮損失、律師費(fèi)用損失以及其他機(jī)會(huì)損失等。損失范圍明確后，當(dāng)事人可以就有關(guān)損失的具體數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)作進(jìn)一步的約定。概言之，雙方當(dāng)事人應(yīng)該對(duì)違約實(shí)際損失的范圍和數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)）予以明確，使之成為沒有爭議的合同內(nèi)容。二、自己衡量一下，確保約定違約金不會(huì)明顯超過上述實(shí)際損失的30%。2023-03-13402人看過
-
購房合同可以購房合同違約金的規(guī)定售房人與受讓人在簽訂房屋買賣合同中應(yīng)約定違約責(zé)任，一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金；由于違約給對(duì)方造成的損失應(yīng)當(dāng)依法賠償。違約金的數(shù)額，雙方應(yīng)當(dāng)在合同中約定，沒有約定，并具有下列情形之一的，按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)確定違約金：1、因房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓人的過錯(cuò)，未在定的時(shí)間內(nèi)交付房地產(chǎn)的，轉(zhuǎn)讓人向受讓人支付的違約金為已經(jīng)收取的轉(zhuǎn)讓價(jià)款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計(jì)算所得利息的兩倍。2、因房地產(chǎn)受讓人的過錯(cuò)，未在約定的時(shí)間內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，受讓人向轉(zhuǎn)讓人支付的違約金為逾期支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計(jì)算所得利息的兩倍。由于違約給對(duì)方造成的損失應(yīng)按實(shí)際發(fā)生的情形分項(xiàng)計(jì)算損失數(shù)額一、簽訂購房合同中違約金要注意什么問題？在簽訂合同的時(shí)候，大家都會(huì)注意合同的內(nèi)容，比如數(shù)量，價(jià)格之類的。但違約金不同，有一部分人根本不會(huì)在意違約金。導(dǎo)致曾經(jīng)有不少案例就是在購房違約金上與2023-03-03419人看過 -
（一）《民法典》第585條規(guī)定：當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。所以，違約金具有懲罰性的特征，它不以非違約方遭受損失為前提。一般來說合同違約金上限是不超過實(shí)際損失的30％。但是如果過高或者過低是可以請(qǐng)求法院給予減少或者增加的。（二）《民法典》第585條第2款規(guī)定：1、約定的違約金低于造成的損失，當(dāng)事人可以請(qǐng)求法院予以增加。2、約定的違約金過分高于造成的損失，當(dāng)事人可以請(qǐng)求法院適當(dāng)減少。3、但是違約金是當(dāng)事人雙方在訂約時(shí)對(duì)一方違約后可能造成的損失的一種預(yù)先估算，與違約后守約方的實(shí)際損失不可能完全相符；故此可交由法官自由裁量。法律規(guī)定預(yù)定違約金，除了給當(dāng)事人施加心理壓力外，也避免了違約后損失計(jì)算的麻煩和當(dāng)事人證明損失大小的麻煩，使當(dāng)事人能迅速確定自己應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的具體責(zé)任。因此，當(dāng)事人如需要法院增加違約金額、或者當(dāng)違約2023-03-2676人看過 -
法律綜合知識(shí)一、信用卡一萬塊逾期每天多少違約金？信用卡違約金按照約定計(jì)算。根據(jù)相關(guān)法律，當(dāng)事人可以就違約金等事項(xiàng)進(jìn)行約定。但是約定的違約金不得超過合同成立時(shí)一年期貸款市場報(bào)價(jià)利率四倍，否則超過的部分無效。未能在到期還款日（含）前償還最低還款額，銀行將會(huì)按最低還款額未還部分的5％收取還款違約金。信用卡逾期不還，發(fā)卡行的信用卡中心會(huì)進(jìn)行催收的。信用卡還款信息會(huì)被央行征信系統(tǒng)滾動(dòng)記錄24個(gè)月，也就是信用卡逾期還款產(chǎn)生的不良信用記錄會(huì)在征信系統(tǒng)里保存兩年。因此，信用卡發(fā)生逾期還款后，最好不要還清欠款后立即注銷信用卡，而應(yīng)該堅(jiān)持再用卡兩年以上，且保持期間的信用良好，這樣就能靠滾動(dòng)記錄把不良記錄從征信系統(tǒng)里去掉。二、不還信用卡的后果是什么1、高額利息和滯納金信用卡不還款持卡人將不再享受信用卡免息期，將從消費(fèi)當(dāng)天開始計(jì)收每天萬分之五的利息，按月計(jì)算復(fù)利。幾萬元的欠款不到幾天，就會(huì)產(chǎn)生上千元的利息，時(shí)間越長利息越高。2024-01-10118人看過 -
違約金1、法定違約金。由法律直接規(guī)定的違約金為法定違約金。法定違約金是在一些法規(guī)(如《工礦產(chǎn)品購銷合同條例》、《農(nóng)副產(chǎn)品購銷合同條例》等)中，明文規(guī)定的違約金比例。合同對(duì)違約金作了原則性規(guī)定，且有關(guān)條例規(guī)定了違約金比例，適用法定違約金。在此情況下，由于合同的內(nèi)容、違約的性質(zhì)、程度的不同，確定違約金的方法與數(shù)額也有所不同。2、約定違約金。違約金是由當(dāng)事人約定的，為約定違約金。約定違約金是一種合同關(guān)系，稱違約金合同。這種合同屬從合同。主合同無效，違約金合同無效。違約金合同是諾成合同，與定金合同不同，不以預(yù)先給付為成立要件。約定違約金又是一種附條件合同，通常，違約行為發(fā)生，違約金合同生效;違約行為不發(fā)生，違約金合同不生效。一、什么是違約金1、違約金是指按照當(dāng)事人的約定或者法律直接規(guī)定，一方當(dāng)事人違約的，應(yīng)向另一方支付的金錢。違約金的標(biāo)準(zhǔn)是金錢，但當(dāng)事人也可以約定違約金的標(biāo)的物為金錢以外的其他財(cái)產(chǎn)。2、2023-03-07110人看過
-
違約金買賣合同中的違約主要表現(xiàn)在：一是一方無正當(dāng)理由不交或不收貨；二是一方無正當(dāng)理由不適當(dāng)履行。（一）、賣方不履行。按照客觀的計(jì)算方法，損失額的計(jì)算應(yīng)以貨物的市場價(jià)格與合同價(jià)格之間的差額作為標(biāo)準(zhǔn)，在以客觀標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算損失時(shí)，應(yīng)注意以下幾個(gè)問題：一是這一標(biāo)準(zhǔn)僅適用于合同標(biāo)的物價(jià)格不斷上漲的情況。如果合同標(biāo)的物的價(jià)格是在不斷下跌，那么買方就不存在損失賠償?shù)挠?jì)算問題。當(dāng)然，如果違約行為給買方造成了其他損失或合同訂有違約金條款，買方仍可要求賠償或要求支付違約金。二是作為計(jì)算損失額依據(jù)的市場價(jià)格一般應(yīng)是履行地的市場價(jià)格。如果履行地沒有市場，難以確定客觀的市場價(jià)格，在此情況下，應(yīng)當(dāng)以買方最容易購買替代物的地點(diǎn)的市場價(jià)格加上合理的運(yùn)輸費(fèi)用作為計(jì)算損失額的依據(jù)。三是在計(jì)算損失額時(shí)，還應(yīng)考慮各種受害人應(yīng)節(jié)省的費(fèi)用和應(yīng)減輕的損失。因?yàn)檫`約發(fā)生以后受害人負(fù)有減輕損失的義務(wù)，如果沒有盡到這一義務(wù)，就應(yīng)自行承擔(dān)這一部分損失，2023-02-11312人看過 -
違約金違約金是指當(dāng)事人違反了具有法律效應(yīng)的合同或者法律直接規(guī)定而向另一方支付的賠償性質(zhì)的金錢。當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。所以，違約金具有懲罰性的特征，它不以非違約方遭受損失為前提。一般來說合同違約金上限是不超過實(shí)際損失的130％。但是如果過高或者過低是可以請(qǐng)求法院給予減少或者增加的。約定的違約金低于造成的損失，當(dāng)事人可以請(qǐng)求法院予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失，當(dāng)事人可以請(qǐng)求法院適當(dāng)減少。但是違約金是當(dāng)事人雙方在訂約時(shí)對(duì)一方違約后可能造成的損失的一種預(yù)先估算，與違約后守約方的實(shí)際損失不可能完全相符；故此可交由法官自由裁量。法律規(guī)定預(yù)定違約金，除了給當(dāng)事人施加心理壓力外，也避免了違約后損失計(jì)算的麻煩和當(dāng)事人證明損失大小的麻煩，使當(dāng)事人能迅速確定自己應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的具體責(zé)任。因此，當(dāng)事人如需要法院增加違約金額、或2023-03-01234人看過 -
在法律當(dāng)中沒有規(guī)定施工合同違約金每日最高標(biāo)準(zhǔn)，雙方可以進(jìn)行協(xié)商。違約金可以依據(jù)合同所約定的違約金進(jìn)行支付，但如果實(shí)際損失高于合同所標(biāo)的違約金的話，則可以提請(qǐng)?jiān)V訟，索要相關(guān)的賠償。違約金有法定違約金與約定違約金之分，《民法典》第585條規(guī)定的是約定違約金，約定違約金具有如下特征：(1)違約金的數(shù)額是雙方預(yù)先確定的；違約金是—種違約后的補(bǔ)救措施；(2)違約金的支付是獨(dú)立于履行行為之外的給付。換言之，只要當(dāng)事人無特別約定，支付違約金的行為不能替代履行合同，當(dāng)事人不得在支付違約金后而免除履行主債務(wù)的義務(wù)。1、違約金適用的一般原則性規(guī)定。合同對(duì)違約金有具體約定的按約定，對(duì)違約金無約定或約定不明確的，按沒有約定處理。違約金的計(jì)算依據(jù)是合同總價(jià)。約定違約金數(shù)額一般以不超過合同未履行部分的價(jià)金總額為限。2、逾期付款違約金的計(jì)算，應(yīng)注意不同時(shí)期的計(jì)算參考依據(jù)?！睹穹ǖ洹返谖灏侔耸鍡l【違約金】當(dāng)事人可以約定2023-04-1074人看過 -
違約金每日違約金1%合法。關(guān)于違約金的數(shù)額及其支付方式由當(dāng)事人協(xié)商決定，在違約金數(shù)額不過分高于或過分低于造成的損失時(shí)，當(dāng)事人關(guān)于違約金的約定是合法的。一、合同違約金30%合法嗎合同違約金百分之三十合法。當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)，要按違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金低于造成的損失的，法院或仲裁機(jī)構(gòu)可按當(dāng)事人的請(qǐng)求增加。約定的違約金過分高于造成的損失的，法院或仲裁機(jī)構(gòu)可按當(dāng)事人的請(qǐng)求適當(dāng)減少。二、民法典違約金能否超過全部損失違約金不能過分超過造成的全部損失。依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求予以適當(dāng)減2023-03-22497人看過
-
關(guān)于逾期付款違約金的法律規(guī)定主要是對(duì)于合同當(dāng)事人沒有約定逾期還款或付款違約金標(biāo)準(zhǔn)的，可以要求違約金，該違約金可以參照中國人民銀行規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)計(jì)收逾期貸款利息的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。在借款合同載明的貸款利率水平上加收30%-50%，但不得超過中國人民銀行貸款利率的4倍。一、房屋租賃合同違約金的確定原則是什么1、當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法?！币虼诉`約金的適用是以雙方當(dāng)事人達(dá)成合意為前提的，如果合同中沒有對(duì)違約金作出相關(guān)約定，一方違約，另一方在仲裁請(qǐng)求中主張違約金的，依法是無法得到支持的。2、雙方當(dāng)事人在合同中沒有約定違約金的，一方違約給對(duì)方造成損失的，另一方當(dāng)事人依然可以依據(jù)《中華人民共和國民法典》的相關(guān)規(guī)定，要求違約一方承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任，損失的賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同2023-03-12298人看過 -
違約金最高限額應(yīng)該是實(shí)際損失的30%，雙方協(xié)商確定，沒有具體數(shù)額的限制。一般是根據(jù)雙方預(yù)測的因一方違約可能帶來的損失大小來確定的。當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。一、借款合同違約數(shù)額是否有限制違約金沒有具體限額規(guī)定。當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。但是一般來說合同違約金上限是不超過實(shí)際損失的30%。但是如果過高或者過低是可以請(qǐng)求法院給予減少或者增加的。二、合同違約賠償違約金多少當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。所以，違約金具有懲罰性的特征，它不以非違約方遭受損失為前提。一般來說合同違約金上限是不超過實(shí)際損失的30%。但是如果過高或者過低是可以請(qǐng)求法院給予減2023-03-0468人看過
#合同違約
北京
律師推薦
#合同違約
知識(shí)導(dǎo)航
展開
#違約金
詞條
違約金是指合同一方或雙方違反合同約定的義務(wù)或責(zé)任時(shí)，應(yīng)向另一方支付的金錢或金錢替代物。在合同違約的情況下，違約金通常是一種違約的懲罰，用于彌補(bǔ)對(duì)方因違約行為而遭受的損失。 需要注意違約金的具體金額和支付方式，以及是否符合合同條款和相關(guān)法律法... 更多>
#違約金
最新文章
-
2024-01-22 -
2024-01-14 -
2024-01-11 -
2024-01-10 -
2024-01-05
#違約金
相關(guān)咨詢
-
貸款違約金每日多少合法？山東在線咨詢 2022-05-30根據(jù)現(xiàn)行有效的司法解釋，民間借貸利率約定超過24%部分不受法律保護(hù)，超過年利率36%部分無效，但如果借款人支付的利息已經(jīng)超過年利率24%不足36%的部分，借款人已經(jīng)支付了的無權(quán)要求返還，支付的利息超過年利率36%部分的，可以要求返還。其次，當(dāng)事人在借款合同中約定了利息又約定了違約金的，利息與違約金的總額以不超過年利率24%為限，超過的部分按照上一點(diǎn)處理。最后附 -
逾期交貨違約金每天扣違約金嗎海南在線咨詢 2023-12-231.按法律規(guī)定，違約金最高限額應(yīng)該是實(shí)際損失的30%。2.違約金由雙方協(xié)商確定，沒有具體數(shù)額的限制，一般是根據(jù)雙方預(yù)測的因一方違約可能帶來的損失大小來確定的。當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。 3.《民法典》第五百八十五條當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額 -
合同違約金每日5%屬于哪種違約金？浙江在線咨詢 2023-11-20合同違約金每日5%屬于約定違約金，違約金是由當(dāng)事人約定的，為約定違約金。約定違約金是一種合同關(guān)系，稱違約金合同。這種合同屬從合同。主合同無效，違約金合同無效。違約金合同是諾成合同，與定金合同不同，不以預(yù)先給付為成立要件。 -
合同中違約金扣除是每日萬分之五嗎寧夏在線咨詢 2023-11-19法律沒有具體規(guī)定合同違約金上限，合同違約金以當(dāng)事人約定為主，可以約定具體數(shù)額，也可以約定計(jì)算方法，如果約定的違約金過高或者過低，當(dāng)事人可以請(qǐng)求予以減少或增加。如果是定金合同，約定定金數(shù)額不得超過主合同標(biāo)的額的20%。 -
合同違約金每日最高罰金標(biāo)準(zhǔn)陜西在線咨詢 2022-08-02當(dāng)事人完全不履行或不適當(dāng)履行債務(wù)時(shí)，必須按約定給付對(duì)方的一定數(shù)額的金錢或者金錢以外的其他財(cái)產(chǎn)。違約金是合同經(jīng)濟(jì)方式的一種，也是對(duì)違約的一種經(jīng)濟(jì)制裁。違約金的設(shè)立，是為了保證債的履行，即使對(duì)方?jīng)]有遭受任何財(cái)產(chǎn)損失。
