久久久久久久久久久免费精品,久久久久久人妻精品一区,久久婷婷成人综合色

哪些情況公司能主張工期順延

來源：法律編輯整理時間： 2023-10-16 18:57:46 417 人看過

一、哪些情況公司能主張工期順延

有下列情形的單位可以主張工期順延：

1．施工單位未按約定提供圖紙和開工條件；

2．施工單位未按約定支付預(yù)付款和進(jìn)度款，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；

3．施工單位指定的代表未按約定提供指令和批準(zhǔn)，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；

4．設(shè)計變更和工程量增加；

5．一周內(nèi)，非施工單位因停水、停電、停氣導(dǎo)致停工超過8小時；

6．隱蔽工程前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，施工單位未及時檢查；

7．施工單位未按約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地等。

二、建筑工程工期順延后應(yīng)注意什么

建筑工程工期順延后應(yīng)注意建房單位可以要求施工單位按合同約定賠償，如果沒有約定的，按實際造成的損失賠償，如果施工單位不賠償的，建設(shè)單位可以起訴施工單位。

《中華人民共和國民法典》第五百九十條規(guī)定：“當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)提供證明”。

三、建筑工程工期糾紛怎么起訴

建筑工程工期糾紛起訴的流程如下：

1．原告向人民法院遞交起訴狀、副本及相關(guān)的證據(jù)；

2．人民法院接受原告提交的文件、材料，進(jìn)行審查，符合條件的予以立案；

3．法院將原告的起訴書副本送達(dá)被告；

4．被告作出書面答辯；

5．開庭審理；

6．法院做出判決。

《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十三條起訴應(yīng)當(dāng)向人民法院遞交起訴狀，并按照被告人數(shù)提出副本。

書寫起訴狀確有困難的，可以口頭起訴，由人民法院記入筆錄，并告知對方當(dāng)事人。

《中華人民共和國民法典》：第八章　違約責(zé)任　　第五百九十條　當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但是法律另有規(guī)定的除外。因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)提供證明。\n　　當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不免除其違約責(zé)任。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴(kuò)展閱讀

律師服務(wù)

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多法律綜合知識相關(guān)文章

法律綜合知識
工程由哪些情形可以順延工期

一、工程由哪些情形可以順延工期工程可以順延工期的情形：發(fā)包人沒有按照約定及時提供施工所需的原材料和施工設(shè)備；發(fā)包人沒有及時向承包人提供施工資金；發(fā)包人突然變更施工計劃等各種情形。《中華人民共和國民法典》第八百零三條發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。第八百零五條因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準(zhǔn)確，或者未按照期限提供必需的勘察、設(shè)計工作條件而造成勘察、設(shè)計的返工、停工或者修改設(shè)計，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照勘察人、設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用。二、建筑工程工期順延后應(yīng)注意什么建筑工程工期順延后應(yīng)注意建房單位可以要求施工單位按合同約定賠償，如果沒

2023-11-02

492人看過
不可抗力
碰到疫情能不能順延工期

因疫情防控導(dǎo)致的建設(shè)工期延誤，屬于《合同》約定中的不可抗力情形，應(yīng)將約定的工期順延。一、工期延誤賠償標(biāo)準(zhǔn)工期延誤賠償標(biāo)準(zhǔn)：合同工程發(fā)生誤期的，除合同另有約定外，誤期賠償費的最高限額為合同價款的5%。承包人賠償后，也不能免除承包人按照合同約定應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任和應(yīng)履行的任何義務(wù)。如果承包人未按照合同約定施工，導(dǎo)致實際進(jìn)度遲于計劃進(jìn)度的，發(fā)包人應(yīng)要求承包人加快進(jìn)度，實現(xiàn)合同工期。合同工程發(fā)生誤期，承包人應(yīng)賠償發(fā)包人由此造成的損失，并按照合同約定向發(fā)包人支付誤期賠償費。即使承包人支付誤期賠償費，也不能免除承包人按照合同約定應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任和應(yīng)履行的任何義務(wù)。二、不可抗力如何索賠1、費用索賠：通常情況下因不可抗力發(fā)生損失時，現(xiàn)場已完工程、已到場材料的損壞有發(fā)包方負(fù)責(zé)，施工方自有或租賃使用的機(jī)械、材料等損失由施工方負(fù)責(zé)，不可抗力發(fā)生后現(xiàn)場清理的費用是否發(fā)包方負(fù)責(zé)的，承包方另外要求的賠償一般是不會獲得襲

2023-03-25

363人看過
法律綜合知識
延期交房主張哪些賠償

一、延期交房主張哪些賠償若開發(fā)商未能按照約定日期履行房屋交付義務(wù)，即構(gòu)成違約行為，您有權(quán)請求其承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。倘若經(jīng)過合理催告后的三個月內(nèi)仍無法完成交付且該延遲無合法合理的原因，那么作為業(yè)主的您將有權(quán)解除合同并要求開發(fā)商承擔(dān)所有由此引發(fā)的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。如果在經(jīng)過同樣的期限之后，開發(fā)商能夠如期交房，那么作為購買者，您則不可行使解約權(quán)；但此時，您有權(quán)利向開發(fā)商提出索賠，要求賠償因其拖延而導(dǎo)致的額外時間成本所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失。《商品房銷售管理辦法》第三十條房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照合同約定，將符合交付使用條件的商品房按期交付給買受人。未能按期交付的，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。因不可抗力或者當(dāng)事人在合同中約定的其他原因，需延期交付的，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時告知買受人。《中華人民共和國民法典》第五百七十七條當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠

2024-07-10

214人看過
法律綜合知識
哺乳期哪些情況公司能辭退

一、哺乳期哪些情況公司能辭退用人單位有權(quán)單方與勞動者解除勞動合同而無須向勞動者支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、賠償金的六種情形：1、員工違反單位規(guī)章制度職工經(jīng)常有遲到、早退或其他嚴(yán)重違反單位規(guī)章制度行為的。根據(jù)勞動合同法，嚴(yán)重違反用人單位的規(guī)章制度，單位也可以解除勞動合同，即使女職工懷孕，也不在保護(hù)之列。2、試用期間不符合錄用條件根據(jù)勞動合同法第39條規(guī)定，在試用期間被證明不符合錄用條件的，單位可以隨時和職工解除勞動關(guān)系，而且不用進(jìn)行賠償。如果女職工是在試用期懷孕，也可能以不符合錄用條件為由被辭退。3、員工有嚴(yán)重的失職行為勞動合同法有規(guī)定，勞動者有嚴(yán)重失職行為或者營私舞弊的，且給用人單位造成了重大損害，用人單位可以無條件解除勞動合同。這個規(guī)定對孕產(chǎn)婦同樣也有約束力。4、以欺詐、脅迫等手段訂立的勞動合同勞動合同法第二十六條規(guī)定，以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使用人單位在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動

2024-02-12

139人看過

法律綜合知識
建筑工程工期順延應(yīng)包括哪些情形

一、建筑工程工期順延應(yīng)包括哪些情形工期順延的情形：1．發(fā)包人未按合同約定時間提供符合要求的圖紙的；2．發(fā)包人未按合同約定支付工程款的；3．發(fā)包人或者監(jiān)理未及時發(fā)出指令、確認(rèn)或進(jìn)行答復(fù)的；4．設(shè)計變更，導(dǎo)致工程量增加的。二、建筑工程工期順延有哪些風(fēng)險建筑工程工期順延的風(fēng)險如下：1．人工、材料費、機(jī)械費價格上漲。一旦工期延長，施工企業(yè)很可能面臨建筑材料價格上漲，利潤空間被壓縮，甚至有可能虧損。2．企業(yè)管理費增加。當(dāng)工期延長時，施工企業(yè)需要支付更多的管理人員工資和辦公費用，從而造成企業(yè)管理費增加。工期越長，施工企業(yè)所負(fù)擔(dān)的企業(yè)管理費成本也越大。3．現(xiàn)金流風(fēng)險。發(fā)包方與承包方在簽訂建設(shè)工程施工合同時，一般會約定按工程進(jìn)度給付相應(yīng)的工程價款。當(dāng)出現(xiàn)分期建設(shè)、緩建和暫停施工的情況下，施工企業(yè)將無法按照合同約定的工程節(jié)點獲得工程款項。此時，承包人卻又不得不繼續(xù)支付項目材料、勞務(wù)等費用，如此下去必然打亂公

2023-11-06

341人看過
法律綜合知識
在什么情況下可以提出工期順延

一、在什么情況下可以提出工期順延有下列情形的單位可以主張工期順延：1、施工單位未按約定提供圖紙和開工條件；2、施工單位未按約定支付預(yù)付款和進(jìn)度款，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；3、施工單位指定的代表未按約定提供指令和批準(zhǔn)，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；4、設(shè)計變更和工程量增加；5、一周內(nèi)，非施工單位因停水、停電、停氣導(dǎo)致停工超過8小時；6、隱蔽工程前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，施工單位未及時檢查；7、施工單位未按約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地等。二、拖延工期索賠費用包括哪些1．總部管理費用：總部管理費用的計算、證實和審核都非常困難。下面介紹幾種計算方法。（一）總直接費分?jǐn)偡ǎ好繂挝恢苯淤M用應(yīng)分?jǐn)偟墓芾碣M＝合同執(zhí)行期間總管理費用÷合同執(zhí)行期間總直接費用；管理費分?jǐn)傤~＝每單位直接費用應(yīng)分?jǐn)偟墓芾碣M×實際直接費。（二）特殊基礎(chǔ)分?jǐn)偡ǎ涸摲N方法是將管理費用開支按用途分成許多類別，按這些類別的性質(zhì)分別確定分?jǐn)偦?/div>

2024-01-17

409人看過
勞動合同期限
哪些情況下單位需要順延勞動合同期限

需要順延勞動合同期限的情形：（一）從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間的；（二）在本單位患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動能力的；等等。單位勞動合同期限可以簽半年嗎公司可以訂立半年期固定期限勞動合同。按勞動合同法規(guī)定，勞動合同分為固定期限勞動合同、無固定期限勞動合同和以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同。固定期限勞動合同，是指用人單位與勞動者約定合同終止時間的勞動合同。用人單位與勞動者協(xié)商一致，可以訂立三個月、六個月、一年、三年、十年不同期限的固定期限勞動合同。具體訂立多長時間勞動合同，由用人單位與勞動者協(xié)商確定。按勞動合同法第十九條規(guī)定，勞動合同期限三個月以上不滿一年的，試用期不得超過一個月；勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期不得超過二個月；三年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過六個月；不滿三個月

2023-07-21

186人看過
不可抗力
疫情能否導(dǎo)致工期無責(zé)順延

疫情能導(dǎo)致工期無責(zé)順延。根據(jù)法律規(guī)定，因不可抗力不能履行民事義務(wù)的，不承擔(dān)民事責(zé)任。不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況，疫情屬于不可抗力。一、疫情防控期合同可以終止不予生效嗎疫情防控期合同提前終止是否算違約責(zé)任，要看疫情防控是否為不可抗力因素。因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但是法律另有規(guī)定的除外。因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)提供證明。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不免除其違約責(zé)任。二、影響不可抗力的因素不可抗力是指合同訂立時不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情

2023-04-10

454人看過

法律綜合知識
打離婚官司延期的情況有哪些

延期審理：是指人民法院在已經(jīng)確定開庭審理日期后，或者在開庭審理過程中，由于出現(xiàn)一種法定事由，使開庭審理不能如期進(jìn)行，或者已經(jīng)開始的庭審無法繼續(xù)進(jìn)行，從而決定推延審理的一種訴訟制度。離婚案件中，可以延期審理的情形有：《民事訴訟法》第一百四十六條有下列情形之一的，可以延期開庭審理：（一）必須到庭的當(dāng)事人和其他訴訟參與人有正當(dāng)理由沒有到庭的；（二）當(dāng)事人臨時提出回避申請的；（三）需要通知新的證人到庭，調(diào)取新的證據(jù)，重新鑒定、勘驗，或者需要補(bǔ)充調(diào)查的；（四）其他應(yīng)當(dāng)延期的情形。

2024-05-04

462人看過
法律綜合知識
公司哪些情況下能降職

公司可以降職的情況是要證明勞動者不能勝任勞動合同約定的工作任務(wù)或同工種同崗位人員的工作量，用人單位應(yīng)當(dāng)提供充足的證據(jù)予以證明。公司不可以隨便降職，雙方簽訂的勞動合同，可以通過協(xié)商一致的方式予以變更，變更后的內(nèi)容需要通過書面的形式予以確認(rèn)，勞動報酬是勞動合同的必備條款，雙方可以約定就薪酬待遇變更事宜進(jìn)行約定?！秳趧雍贤ā返谒氖畻l勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的，用人單位提前三十日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資后，可以解除勞動合同。

2024-05-03

199人看過
不可抗力
工期順延的情形有哪些，具體有幾種

1、工程量增加施工過程中，發(fā)包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導(dǎo)致工期的增加。這種情形下，工期自然順延。2、發(fā)包人變更設(shè)計若在施工過程中，發(fā)包人變更設(shè)計，則因發(fā)包人變更設(shè)計而導(dǎo)致承包人無法施工的期間應(yīng)當(dāng)從工期中扣除，即順延相應(yīng)的工期。3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料若發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料，導(dǎo)致承包人無法施工的，則從發(fā)包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發(fā)包人缺乏建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證或其他原因?qū)е掠嘘P(guān)政府部門要求停工的，則停工期間應(yīng)當(dāng)從工期中予以扣除。①土地征用、房屋拆遷、地上和地下的障礙清除、三通一平(通水、通電、通路、場地平整);②施工所需各種證件、批文及有關(guān)申報批準(zhǔn)手續(xù)(如建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、等等);③地質(zhì)勘探資料、水文氣象資料、基準(zhǔn)點、線和水準(zhǔn)點;4、發(fā)包人未按約支付工程款一般來說，當(dāng)事人

2023-06-04

230人看過
法律綜合知識
夫妻離婚在哪些情況下能主張經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償

一、夫妻離婚在哪些情況下能主張經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償夫妻離婚，夫妻一方因撫育子女、照料老年人、協(xié)助另一方工作等負(fù)擔(dān)較多義務(wù)的，離婚時有權(quán)向另一方請求補(bǔ)償。補(bǔ)償方式由雙方協(xié)議；協(xié)議不成的，由人民法院判決?！睹穹ǖ洹返谝磺Я惆耸藯l夫妻一方因撫育子女、照料老年人、協(xié)助另一方工作等負(fù)擔(dān)較多義務(wù)的，離婚時有權(quán)向另一方請求補(bǔ)償，另一方應(yīng)當(dāng)給予補(bǔ)償。具體辦法由雙方協(xié)議；協(xié)議不成的，由人民法院判決。二、夫妻在哪些情況下不能離婚以下情況下不能離婚：1．女方在懷孕期間、分娩后一年內(nèi)或者是中止妊娠后六個月內(nèi)，男方不得提出離婚，但是，在此期間，人民法院認(rèn)為確有必要或者如果女方提出離婚的，則不在此限。2．判決不準(zhǔn)離婚和調(diào)解和好的離婚案件，原告撤訴或者按撤訴處理的離婚案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內(nèi)又起訴的，不予受理。3．現(xiàn)役軍人的配偶要求離婚，須征得軍人同意，但軍人一方有重大過錯的除外。此處所指的軍人主要指現(xiàn)役軍人，如

2024-01-25

187人看過

法律綜合知識
延期交房能主張房租嗎

一、資陽購房定金可以退嗎當(dāng)然可以。定金，實為在簽訂合約抑或是履約之前，支付特定數(shù)額之款項或用以替代該款項之物者的一種擔(dān)保方式。在此過程中，交納定金一方稱之為定金支付方，另一方則被稱作定金接受方。依照相關(guān)法規(guī)，雙方當(dāng)事人均可行使權(quán)利，約定定金支付方向現(xiàn)金接受方支付定金，以作為債權(quán)之擔(dān)保。當(dāng)債務(wù)人履行其債務(wù)之后，定金應(yīng)依據(jù)協(xié)議中的條款，視為價款，或加以追償?！吨腥A人民共和國民法典》第五百八十七條債務(wù)人履行債務(wù)的，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r款或者收回。給付定金的一方不履行債務(wù)或者履行債務(wù)不符合約定，致使不能實現(xiàn)合同目的的，無權(quán)請求返還定金；收受定金的一方不履行債務(wù)或者履行債務(wù)不符合約定，致使不能實現(xiàn)合同目的的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。二、退房定金可以退嗎買房定金一旦繳納就不能隨意的退還，尤其是購房者個人原因?qū)е虏荒苜徺I房屋的，購房定金一般都是不能退還的，部分房東還會要求購房者賠付違約金。但如果是賣房者不履行合同約

2024-03-13

171人看過
債務(wù)人
當(dāng)事人能否主張違約責(zé)任的情況有哪些

當(dāng)事人能否主張違約責(zé)任的情況有：1、當(dāng)事人同意終止合同的，無論終止原因是什么，無論當(dāng)事人是否違約，當(dāng)事人是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)支付違約金、賠償損失等違約責(zé)任，由當(dāng)事人自行協(xié)商確定；2、因不能歸責(zé)于任何一方的原因，一方行使解除合同的權(quán)利，合同當(dāng)事人不需要承擔(dān)違約責(zé)任；3、如果一方違約，另一方單方面終止合同，守約方有權(quán)要求違約方支付違約金并賠償損失。未約定違約責(zé)任如何主張損失未約定違約責(zé)任的，守約方可以向違約方主張因違約所造成的損失。《中華人民共和國民法典》第五百七十七條【違約責(zé)任】當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。第五百八十四條【損害賠償范圍】當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，造成對方損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益；但是，不得超過違約一方訂立合同時預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見

2023-07-21

227人看過