工程施工合同（一）
來(lái)源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-04-23 09:40:33
142 人看過(guò)
發(fā)包人（甲方）：________________________
承包人（乙方）：________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，就本建設(shè)工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
?工程名稱(chēng)：____________________________
?工程地點(diǎn)：____________________________
?工程內(nèi)容：____________________________
二、工程承包范圍
?承包范圍：_____________________面積為準(zhǔn)
三、合同工期
開(kāi)工日期：______年______月______號(hào)
坯房竣工日期：______年______月______號(hào)（中途如有下雨一天則往后推遲一天）
竣工日期：______年______月______號(hào)
合同工期總?cè)諝v天數(shù)：______天
四、工期延誤：因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延
1．設(shè)計(jì)變更和工程量增加；
2．一周內(nèi)非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過(guò)______小時(shí)；
3．不可抗力自然條件；
五、工程竣工：乙方必須按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期竣工的，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。?
六、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________縣質(zhì)量檢測(cè)局為準(zhǔn)。（不包括材料質(zhì)量）
七、合同價(jià)款
金額：建筑面積每平方米￥______元×建筑面積的總平方米
工程預(yù)支款：￥______萬(wàn)元
竣工日付款：余下總金額的______%
工程款結(jié)算：檢測(cè)工程竣工日后______個(gè)月內(nèi)無(wú)任何施工質(zhì)量問(wèn)題則結(jié)清所欠佘款
八、組成合同的文件
1．本合同協(xié)議書(shū)
2．標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
3．圖紙
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
九、乙方向甲方承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
十、乙方在施工過(guò)程中所需用的建材必需提前10向甲方提出書(shū)面申請(qǐng)，甲方則需及時(shí)提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過(guò)程中如有造成不必在的浪費(fèi)則按照市價(jià)賠償。
十一、甲方有權(quán)對(duì)乙方工程實(shí)施監(jiān)督。在豬舍內(nèi)部結(jié)構(gòu)中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過(guò)程中不得隨意調(diào)動(dòng)乙方的施工人員。
十二、本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包人承包人分別保存一份。
十三、合同生效
合同訂立時(shí)間：________年_______月______日
合同訂立地點(diǎn)：_________________________________________
本合同雙方約定___________________________________后生效。
發(fā)包人：（簽名）_______________
電話(huà)：_________________________
住所：_________________________
承包人：（簽名）_______________
電話(huà)：_________________________
住所：_________________________
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
施工合同無(wú)效工程施工一半怎么處理
243人看過(guò)
-
安裝工程施工合同算建設(shè)施工合同嗎
101人看過(guò)
-
工程合同沒(méi)在施工前一定要簽嗎
220人看過(guò)
-
建設(shè)工程施工合同墊資承包施工
417人看過(guò)
-
施工合同必須寫(xiě)工程施工期限嗎
177人看過(guò)
-
備案施工合同與實(shí)際施工合同一樣嗎？
411人看過(guò)
律師服務(wù)
熱門(mén)律師推薦
更多工程施工合同相關(guān)文章
-
一、一個(gè)施工許可證就一個(gè)施工合同嗎同一個(gè)項(xiàng)目按合同報(bào)建，一次只需申報(bào)一份施工許可證。一種情況是有的項(xiàng)目的施工許可證是分階段頒發(fā)的，例如樁基階段的施工許可證、地下部分的施工許可證……另一種情況是分標(biāo)段的。二、施工合同的主要條款有哪些（一）工程范圍。（二）建設(shè)工期。（三）中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間。一項(xiàng)整體的建設(shè)工程，往往由許多的中間工程組成，中間工程的完工時(shí)間，影響著后續(xù)工程的開(kāi)工，制約著整個(gè)工程的順利完成，在施工合同中需對(duì)中間工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間作明確約定。（四）工程質(zhì)量。（五）工程造價(jià)。工程造價(jià)因采用不同的定額計(jì)算方法，會(huì)產(chǎn)生巨大的價(jià)款差額。在以招標(biāo)投標(biāo)方式簽訂的合同中，應(yīng)以中標(biāo)時(shí)確定的金額為準(zhǔn)；如按初步設(shè)計(jì)總概算投資包干時(shí)，應(yīng)以經(jīng)審批的概算投資中與承包內(nèi)容相應(yīng)部分的投資為工程價(jià)款如按施工圖預(yù)算包干，則應(yīng)以審查后的施工圖總預(yù)算或綜合預(yù)算為準(zhǔn)。在建筑、安裝合同中，能準(zhǔn)確確定工程價(jià)款的，需2023-04-30193人看過(guò) -
工程施工合同建筑工程施工承包合同內(nèi)容包括：(1)工程名稱(chēng)、地點(diǎn)、范圍和內(nèi)容。(2)工期，包括整體工程的開(kāi)、竣工工期以及中間交付工程的開(kāi)、竣工工期。(3)工程質(zhì)量保修期及保修條件。(4)工程造價(jià)。(5)工程驗(yàn)收及工程價(jià)款的支付、結(jié)算方式、支付方式。(6)設(shè)計(jì)文件及概算預(yù)算、技術(shù)資料的提供日期及提供方式。(7)材料的供應(yīng)及材料進(jìn)場(chǎng)期限。(8)工程變更。(9)違約、索賠和爭(zhēng)議。(10)當(dāng)事人約定的其他事項(xiàng)。一、建設(shè)工程發(fā)包合同樣本是哪些建設(shè)工程合同樣本為：1、項(xiàng)目概況：項(xiàng)目名稱(chēng)、地點(diǎn)、范圍和內(nèi)容、計(jì)劃批準(zhǔn)單位和文號(hào)等；2、工期：總工期、開(kāi)工日期、竣工日期等；3、工程合同總價(jià)；4、材料、設(shè)備供應(yīng)：所需建筑材料、構(gòu)件、設(shè)備等材料的供應(yīng)方式、材料、設(shè)備供應(yīng)范圍的劃分和檢驗(yàn)；5、工程質(zhì)量及檢驗(yàn)驗(yàn)收：工程保修期為1年；6、施工設(shè)計(jì)變更；7、雙方負(fù)責(zé)事項(xiàng)：發(fā)包人負(fù)責(zé)事項(xiàng)，承包人負(fù)責(zé)事項(xiàng)等；8、工程價(jià)款的支付和結(jié)算：支付2023-03-1187人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、建設(shè)工程施工合同糾紛原因建設(shè)工程施工合同糾紛原因有以下內(nèi)容：1．合同條款不全、約定不明確2．缺乏法律意識(shí)、合同意識(shí)3．訂立合同的形式不恰當(dāng)4．當(dāng)事人一方利用自身優(yōu)勢(shì)強(qiáng)迫對(duì)方接受一些較苛刻條件二、建設(shè)工程施工合同訴訟時(shí)效建設(shè)工程施工合同糾紛的訴訟時(shí)效是三年，訴訟時(shí)效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計(jì)算。訴訟時(shí)效是指民事權(quán)利受到侵害的權(quán)利人在法定的時(shí)效期間內(nèi)不行使權(quán)利，當(dāng)時(shí)效期間屆滿(mǎn)時(shí)，債務(wù)人獲得訴訟時(shí)效抗辯權(quán)。法律依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第一百八十八條向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為三年。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。訴訟時(shí)效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計(jì)算。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。但是，自權(quán)利受到損害之日起超過(guò)二十年的，人民法院不予保護(hù)，有特殊情況的，人民法院可以根據(jù)權(quán)利人的申請(qǐng)決定延長(zhǎng)。三、建設(shè)施工合同什么情況下無(wú)效2022-07-06466人看過(guò) -
工程施工合同一、一般工程施工合同備案是哪個(gè)部門(mén)1、程施工合同備案地點(diǎn)為建設(shè)行政主管部門(mén)。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》第四十七條，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書(shū)面合同;招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容的其他協(xié)議。訂立書(shū)面合同后7日內(nèi)，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)將合同送工程所在地的縣級(jí)以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)備案。二、關(guān)于施工合同違約處罰的規(guī)定有哪些關(guān)于施工合同違約處罰的規(guī)定有以下幾點(diǎn)：1、標(biāo)的質(zhì)量的責(zé)任，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。2、標(biāo)的數(shù)量的責(zé)任，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理，少交部2023-06-12382人看過(guò)
-
工程施工合同根據(jù)《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》第五條規(guī)定第二條至第四條規(guī)定范圍內(nèi)的工程，其勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備和材料的采購(gòu)符合下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須招標(biāo)：（一）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)格在400萬(wàn)元以上；（二）重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)格在200萬(wàn)元以上；（三）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)格在100萬(wàn)元以上?？辈臁⒃O(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)相關(guān)的重要設(shè)備和材料的采購(gòu)，可在同一項(xiàng)目中合并。合同估算價(jià)合計(jì)達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，必須招標(biāo)。室外工程施工合同范本的內(nèi)容甲方（發(fā)包方）：乙方（承包方）：結(jié)合山西省有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。第一條工程概況1、工程名稱(chēng)：－－村東3排2號(hào)加層2、工程地點(diǎn)：－－村東3排2號(hào)3、工程內(nèi)容：加層磚混結(jié)構(gòu)第二條工期計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間：2011年6月6日；計(jì)劃完工時(shí)間：2011年7月6日第三條工程質(zhì)量要求期。本2023-08-18178人看過(guò) -
工程施工合同工程合同文本中規(guī)定的違約金一般需要以違約造成的損失為基礎(chǔ)，主要由當(dāng)事人約定確定。當(dāng)事人可以在合同中約定一方違約時(shí)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。一、合同違約金約定方式有哪些合同違約金約定方式有：1、當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金；2、當(dāng)事人約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法，約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求予以增加，約定的違約金過(guò)分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求予以適當(dāng)減少。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。二、什么是合同違約金？支付合同違約金的條件是約定優(yōu)先，沒(méi)有約定的，可以協(xié)商2023-03-19361人看過(guò) -
一、工程施工合同違約金的法律規(guī)定一般是多少工程施工合同違約金法律一般規(guī)定是合同標(biāo)的物的30％，如果約定了且在違約責(zé)任發(fā)生后，約定數(shù)額未高出實(shí)際損失的30％，則約定違約款有效，若約定違約金數(shù)額小于實(shí)際損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求法院提高違約責(zé)任金；如果合同中未約定違約金額的，則以實(shí)際損失為基礎(chǔ)。當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加；約定的違約金過(guò)分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。二、建設(shè)工程施工合同屬于什么合同性質(zhì)建設(shè)工程施工合同屬于承攬合同性質(zhì)。建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方（建設(shè)單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù)，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定2023-03-02399人看過(guò) -
業(yè)主____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)業(yè)主)與_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)監(jiān)理單位)經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。1.業(yè)主委托監(jiān)理單位監(jiān)理的工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本工程)概況如下：工程名稱(chēng);工程地點(diǎn);工程規(guī)模;總投資;監(jiān)理范圍。2.本合同中的措詞和用語(yǔ)及所屬的監(jiān)理合同條件及有關(guān)附件同義。3.下列文件均為本合同的組成部分：(1)監(jiān)理委托函或中標(biāo)函;(2)工程建設(shè)監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)條件;(3)工程建設(shè)監(jiān)理合同專(zhuān)用條件;(4)在實(shí)施過(guò)程中共同簽署的補(bǔ)充與修正文件以及雙方確認(rèn)的往來(lái)信函、傳真，郵子郵件等。4.監(jiān)理單位同意，按照本合同的規(guī)定，承擔(dān)本工程合同專(zhuān)用條件中議定范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù)。5.業(yè)主同意按照本合同注明的期限、方式、幣種，向監(jiān)理單位支付酬金。支付方式見(jiàn)工程建設(shè)監(jiān)理合同的專(zhuān)用條件。本合同的監(jiān)理業(yè)務(wù)自____年__月__日開(kāi)始實(shí)施，至____年__月__日完成。本合同正本一式兩份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)一份。副本____份，各執(zhí)_2023-04-2355人看過(guò)
-
書(shū)面合同工程合同不是技術(shù)合同。建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方(建設(shè)單位)和承包方(施工人)為完成商定的施工工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。建設(shè)工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價(jià)款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，同時(shí)也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。一、工程合同的法律特征是怎么樣的？1、簽訂建設(shè)工程施工合同，必須以建設(shè)計(jì)劃和具體建設(shè)設(shè)計(jì)文件已獲得國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)為前提。簽訂施工合同須以履行有關(guān)法定審批程序?yàn)榍疤?，這是由于建設(shè)工程施工合同的標(biāo)的物為建筑產(chǎn)品，需要占用土地，耗費(fèi)大量的資源，屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要組成部分。凡是沒(méi)有經(jīng)過(guò)計(jì)劃部門(mén)規(guī)劃部門(mén)的批準(zhǔn)，不能進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，建設(shè)行政主管部門(mén)不予辦理報(bào)建手續(xù)及施工許可證，更不能組織施工。在施工過(guò)程中，如需變更原計(jì)劃項(xiàng)目功能的，必須報(bào)經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核同意。2、承包人主體資格受到2023-03-15433人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)律師解答：四個(gè)程序。建設(shè)工程合同施工糾紛起訴有以下四個(gè)程序：1、準(zhǔn)備好民事訴訟狀。2、到具有管轄權(quán)的人民法院起訴，并提交相關(guān)的證據(jù)材料。3、按照人民法院的通知準(zhǔn)時(shí)出席參與訴訟活動(dòng)。4、若不服一審判決或裁定，應(yīng)在接到判決書(shū)后15天內(nèi)或接到裁定書(shū)后10天內(nèi)向原審人民法院或上一級(jí)人民法院提出上訴，并遞交上訴狀。《民事訴訟法》第一百二十三條起訴應(yīng)當(dāng)向人民法院遞交起訴狀，并按照被告人數(shù)提出副本。書(shū)寫(xiě)起訴狀確有困難的，可以口頭起訴，由人民法院記入筆錄，并告知對(duì)方當(dāng)事人?！睹袷略V訟法》第十八條基層人民法院管轄第一審民事案件，但本法另有規(guī)定的除外?！睹袷略V訟法》第十九條中級(jí)人民法院管轄下列第一審民事案件：（一）重大涉外案件；（二）在本轄區(qū)有重大影響的案件；（三）最高人民法院確定由中級(jí)人民法院管轄的案件。2024-05-09110人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)工程施工合同個(gè)人不能簽，簽訂供貨才能施工合同的雙方當(dāng)事人必須要具備相應(yīng)的條件，個(gè)人不具備相應(yīng)的資質(zhì)不能簽訂合同，工程施工合同的訴訟時(shí)效是三年。一、工程施工合同個(gè)人能簽嗎工程施工合同個(gè)人不能簽，建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方和承包方為完成商定的施工工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù)，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價(jià)款。建設(shè)工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價(jià)款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，同時(shí)也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。二、工程施工合同的訴訟時(shí)效是幾年工程施工合同的訴訟時(shí)效是三年，自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害之日起計(jì)算。法律另有規(guī)定的，從其規(guī)定。自權(quán)利受到損害之日起超過(guò)二十年的，人民法院不予保護(hù)；在特殊情況下，人民法院可以根據(jù)債權(quán)人的申請(qǐng)2022-06-28495人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、施工合同指的是什么施工合同指的是發(fā)包方（建設(shè)單位）和承包方（施工單位）為完成商定的建筑安裝工程施工任務(wù)，明確相互之間權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的書(shū)面協(xié)議，該合同亦稱(chēng)“工程合同”或“包工合同”。簽訂施工合同，必須遵守國(guó)家法律，符合國(guó)家政策，并具備經(jīng)批準(zhǔn)的承包工程的初步設(shè)計(jì)和總概算，承包工程所需的投資和統(tǒng)配物資已經(jīng)列入國(guó)家計(jì)劃，當(dāng)事人雙方均有履行合同的能力等基本條件，以保證施工合同切實(shí)可行。二、工程施工合同的主要內(nèi)容工程施工合同的主要內(nèi)容包括以下幾項(xiàng)：1．工程范圍。2．建設(shè)工期。3．中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間。4．工程質(zhì)量。5．工程造價(jià)。6．技術(shù)資料交付時(shí)間。7．材料和設(shè)備的供應(yīng)責(zé)任。8．撥款和結(jié)算。9．竣工驗(yàn)收。10．質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期。11．相互協(xié)作條款。12．違約責(zé)任。雙方當(dāng)事人可以寫(xiě)清楚具體的違約金的計(jì)算方式，或者是違約金的具體的金額的，對(duì)工程合同中的違約條款的設(shè)定，要需要根據(jù)工程的具2022-07-12461人看過(guò)
-
法律綜合知識(shí)一、施工合同變更與工程變更范圍一致嗎根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等九部委聯(lián)合編制的《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》中的通用合同條款的規(guī)定，除專(zhuān)用合同條款另有約定外，在履行合同中發(fā)生以下情形之一，應(yīng)按照本條規(guī)定進(jìn)行變更。（1）取消合同中任何一項(xiàng)工作，但被取消的工作不能轉(zhuǎn)由發(fā)包人或其他人實(shí)施；（2）改變合同中任何一項(xiàng)工作的質(zhì)量或其他特性；（3）改變合同工程的基線(xiàn)、標(biāo)高、位置或尺寸；（4）改變合同中任何一項(xiàng)工作的施工時(shí)間或改變已批準(zhǔn)的施工工藝或順序；（5）為完成工程需要追加的額外工作。二、合同變更的程序有哪些（一）當(dāng)事人在約定合同變更時(shí)的程序如下：1、一方當(dāng)事人向另一方當(dāng)事人提出變更合同的請(qǐng)求。不管是哪一方當(dāng)事人提出變更合同的請(qǐng)求，都要就合同變更的理由、內(nèi)容、條款和條件等做出說(shuō)明，并給對(duì)方當(dāng)事人一個(gè)答復(fù)的期限。2、被請(qǐng)求方按期向請(qǐng)求方做出答復(fù)。被請(qǐng)求方在接到請(qǐng)求方變更合同的要求后，要在請(qǐng)求方給出的期限內(nèi)給予答復(fù)2021-11-20334人看過(guò) -
一、建設(shè)合同工程施工糾紛一般怎么處理?1、建設(shè)工程施工合同發(fā)生糾紛可以通過(guò)和解、協(xié)商、仲裁、訴訟處理。當(dāng)事人可以按照平等互利的原則私下進(jìn)行協(xié)商、和解，和解不成的可以根據(jù)建設(shè)工程施工合同的規(guī)定交由指定機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁或者向人民法院提起訴訟。2、法律依據(jù)：《仲裁法》第二條，平等主體的公民、法人和其他組織之間發(fā)生的合同糾紛和其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛，可以仲裁。當(dāng)事人起訴到人民法院的民事糾紛，適宜調(diào)解的，先行調(diào)解，但當(dāng)事人拒絕調(diào)解的除外?！睹穹ǖ洹返谖灏倨呤邨l當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。二、建設(shè)工程勞務(wù)分包合同產(chǎn)生糾紛原因有哪些1、因資質(zhì)問(wèn)題而產(chǎn)生的糾紛：從事建筑活動(dòng)的建筑施工企業(yè)應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)從事建筑活動(dòng)。禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)范圍承攬工程。禁止施工企業(yè)向無(wú)質(zhì)資或不具備相應(yīng)質(zhì)2023-06-15336人看過(guò)
#建筑工程施工
北京
律師推薦
#建筑工程施工
知識(shí)導(dǎo)航
展開(kāi)
#工程施工合同
詞條
建筑工程施工合同的合同主體是發(fā)包方和承包方。 根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，建設(shè)工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價(jià)款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，發(fā)包人即建設(shè)單位，承包人即施工人，施工合同的雙方當(dāng)事人是平等的民事主體。 施工合同的內(nèi)容一... 更多>
#工程施工合同
最新文章
-
2023-11-10 -
2023-09-11 -
2023-09-10 -
2023-09-09 -
2023-09-08
#工程施工合同
相關(guān)咨詢(xún)
-
工程建筑合同是否和施工合同一樣吉林省在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-11-12不一樣，簽訂建設(shè)工程施工合同，必須以建設(shè)計(jì)劃和具體建設(shè)設(shè)計(jì)文件已獲得國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)為前提。簽訂施工合同須以履行有關(guān)法定審批程序?yàn)榍疤?，這是由于建設(shè)工程施工合同的標(biāo)的物為建筑產(chǎn)品，需要占用土地，耗費(fèi)大量的資源，屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要組成部分。 凡是沒(méi)有經(jīng)過(guò)計(jì)劃部門(mén)規(guī)劃部門(mén)的批準(zhǔn)，不能進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，建設(shè)行政主管部門(mén)不予辦理報(bào)建手續(xù)及施工許可證，更不能組織施工。在施工過(guò)程中，如需變更原計(jì)劃項(xiàng)目功能的， -
工程施工合同簽約流程一般是什么青海在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-06-121、工程施工合同簽約流程是首先由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)合同的起草、談判和組織會(huì)簽； 2、然后由各相關(guān)部門(mén)按照規(guī)定進(jìn)行合同的審批； 3、審批全部完成后，由合同預(yù)算部將審批意見(jiàn)與最終簽字、蓋章的合同文本對(duì)照，無(wú)誤的辦理簽字蓋章手續(xù)。 -
施工合同工程的驗(yàn)收程序湖南在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-11-301、申請(qǐng)報(bào)告 當(dāng)工程具備驗(yàn)收條件時(shí)，承包人即可向監(jiān)理人報(bào)送竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。 2、驗(yàn)收 監(jiān)理人收到承包人按要求提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，應(yīng)審查申請(qǐng)報(bào)告的各項(xiàng)內(nèi)容，并按不同情況進(jìn)行處理。 3、單位工程驗(yàn)收 發(fā)包人根據(jù)合同進(jìn)度計(jì)劃安排，在全部工程竣工前需要使用已經(jīng)竣工的單位工程時(shí)，或承包人提出經(jīng)發(fā)包人同意時(shí)，可進(jìn)行單位工程驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，由監(jiān)理人向承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認(rèn)的單位工程驗(yàn)收證書(shū)。 4、施工 -
施工合同規(guī)定工程款江蘇在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-08-27施工合同文體規(guī)定工程款是按照工程進(jìn)度來(lái)結(jié)算的，具體需要參考你的工程詳細(xì)情況，也可以請(qǐng)相關(guān)律師為你參謀。 -
一工程合同風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策措施天津在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-06-21合同風(fēng)險(xiǎn)管理與防范措施工程承包合同的風(fēng)險(xiǎn)合同本身風(fēng)險(xiǎn)即合同條款形成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括，合同價(jià)格、結(jié)算方式、合同工期、工程款支付、洽商單及變更單、其他費(fèi)用等風(fēng)險(xiǎn)。合同價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。工程變更風(fēng)險(xiǎn)。合同履約風(fēng)險(xiǎn)。安全、質(zhì)量、進(jìn)度管理
