施工方案責(zé)任歸屬無爭議
來源：法律編輯整理
時間： 2023-07-24 16:13:38
131 人看過
施工方案也作為合同的一部分。同樣，如果承包商對于施工方案沒有選擇權(quán)，那么對于按照業(yè)主指定的有缺陷的施工方案施工造成的損失，承包商不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
如果承包商對建筑程序有選擇，這個合同屬于履約技術(shù)規(guī)范而不是設(shè)計技術(shù)規(guī)范，這種情況下，承包商承擔(dān)較大的責(zé)任。
發(fā)包人想承包人提供施工的具體工作有：
由發(fā)包人提供場地的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照合同約定向承包人提供承包人施工、操作、運(yùn)輸、堆放材料設(shè)備的場地以及建設(shè)工作涉及的周圍場地（包括一切通道）。具體工作包括：
1、發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在承包人工作前及時辦理有關(guān)批件、證件和臨時用地等的申報手續(xù)，包括工程地址和臨時設(shè)施范圍內(nèi)的土地征用、租用，申請施工許可證和占道、爆破及臨時鐵道專用岔線許可證。
2、確定建設(shè)工程及有關(guān)道路、線路、上下水道的定位標(biāo)樁、水準(zhǔn)點(diǎn)和坐標(biāo)控制點(diǎn)。
3、發(fā)包人在提供場地前，應(yīng)當(dāng)清除施工現(xiàn)場內(nèi)一切影響承包人施工的障礙，并向承包人提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線路，保證承包人施工期間的需要。發(fā)包人未能提供符合約定、適合工作的場地致使承包人無法開展工作的，承包人有權(quán)請求發(fā)包人排除障礙、順延工期，并可以暫停工作，因此造成承包人停工、窩工損失的，承包人可以請求發(fā)包人承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
根據(jù)《民法典》第157條規(guī)定：民事法律行為無效、被撤銷或者確定不發(fā)生效力后，行為人因該行為取得的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價補(bǔ)償。（《民法典》生效時間為2021年1月1日）
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
責(zé)任歸屬：施工方案缺陷由誰承擔(dān)？
343人看過
-
臨時工出工傷：責(zé)任歸屬的爭議
170人看過
-
責(zé)任歸屬三六有爭議
147人看過
-
代駕責(zé)任歸屬引爭議：責(zé)任究竟歸誰？
312人看過
-
快遞破損責(zé)任歸屬爭議
261人看過
-
墻裂租房責(zé)任歸屬爭議
104人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多業(yè)主相關(guān)文章
-
合同條款根據(jù)法律規(guī)定，如果車輛雇主沒有過錯，也應(yīng)該由雇主來承擔(dān)賠償責(zé)任。個人之間形成勞務(wù)關(guān)系，如果提供勞務(wù)的一方因勞務(wù)造成他人損害，那么接受勞務(wù)的一方就需要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。但雇員有重大過失或者故意的，雇主可以追償。根據(jù)法律規(guī)定,如果車輛雇主沒有過錯,也應(yīng)該由雇主來承擔(dān)賠償責(zé)任。個人之間形成勞務(wù)關(guān)系,如果提供勞務(wù)的一方因勞務(wù)造成他人損害,那么接受勞務(wù)的一方就需要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。但雇員有重大過失或者故意的，雇主可以追償。 勞 務(wù) 關(guān) 系 ： 提 供 勞 務(wù) 一 方 侵 權(quán) 如 何 劃 分 責(zé) 任 ？勞務(wù)關(guān)系中,提供勞務(wù)一方因第三人的侵權(quán)行為造成他人損害,責(zé)任劃分通常涉及以下幾個方面:1. 勞務(wù)提供方和侵權(quán)人的責(zé)任區(qū)分:提供勞務(wù)一方和侵權(quán)人之間的責(zé)任區(qū)分是關(guān)鍵,如果提供勞務(wù)一方和侵權(quán)人之間存在合同關(guān)系,則根據(jù)合同條款來確定責(zé)任。如果提供勞務(wù)一方和侵權(quán)人之間不存在合同關(guān)系,則需要根據(jù)侵權(quán)人的行為與提供勞務(wù)一2023-09-03474人看過 -
舉證責(zé)任高空墜物致人損害，如果找到了實(shí)際侵權(quán)人，那么一樓不用承擔(dān)任何責(zé)任，如果找不到實(shí)際的侵權(quán)人，一樓的住戶就需要提供證據(jù)證明自己不可能是實(shí)際的侵權(quán)人，如果證明不了，一樓的住戶就需要承擔(dān)適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償責(zé)任，而非賠償責(zé)任。對于高空墜物的案件適用舉證責(zé)任倒置。舉證責(zé)任倒置，是指法律直接規(guī)定的侵權(quán)訴訟案件中，由被告負(fù)責(zé)舉證，證明與損害結(jié)果之間不存在因果關(guān)系或受害人有過錯或者第三人有過錯承擔(dān)舉證責(zé)任。高空墜物屬于警察管嗎1、高空墜物不一定屬于警察管。如果高空墜物給受害人造成了傷害的，受害人應(yīng)當(dāng)及時報警，該案件歸公安機(jī)關(guān)受理。沒有造成嚴(yán)重傷害的不需要報警，可以由雙方自行協(xié)商解決高空墜物糾紛。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國民法典》第一千二百五十三條，建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施及其擱置物、懸掛物發(fā)生脫落、墜落造成他人損害，所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒有過錯的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。所有人、管理人或者使用人賠償2023-07-06492人看過 -
根據(jù)我國法律規(guī)定，機(jī)動車通過沒有交通信號權(quán)燈控也沒有交通警察指揮的交叉路口，轉(zhuǎn)彎的機(jī)動車讓直行的車輛先行，拐彎和直行車輛相撞，一般是拐彎的車輛負(fù)主要責(zé)任，機(jī)動車發(fā)生交通事故造成人身傷亡、財產(chǎn)損失的，由保險公司在機(jī)動車第三者責(zé)任強(qiáng)制保險責(zé)任限額范圍內(nèi)予以賠償；不足的部分，按照下列規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任：機(jī)動車之間發(fā)生交通事故的，由有過錯的一方承擔(dān)賠償責(zé)任；雙方都有過錯的，按照各自過錯的比例分擔(dān)責(zé)任。碰撞對方全責(zé)，該如何賠償？因交通事故受傷但還未達(dá)到致殘的程度，包括醫(yī)療費(fèi)、誤工費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、住院伙食補(bǔ)助費(fèi)、必要的營養(yǎng)費(fèi)，賠償義務(wù)人應(yīng)當(dāng)予以賠償。受害人因傷致殘的，其因增加生活上需要所支出的必要費(fèi)用以及因喪失勞動能力導(dǎo)致的收入損失，包括殘疾賠償金、殘疾輔助器具費(fèi)、被扶養(yǎng)人生活費(fèi)，以及因康復(fù)護(hù)理、繼續(xù)治療實(shí)際發(fā)生的必要的康復(fù)費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、后續(xù)治療費(fèi)，賠償義務(wù)人也應(yīng)當(dāng)予以賠償。受害人死亡的，賠償2023-07-1197人看過 -
侵權(quán)責(zé)任公園作為“公共場所的管理人”，其對相關(guān)公眾在合理限度范圍內(nèi)負(fù)有安全保障的義務(wù)。游客因公園未盡到安全保障義務(wù)而遭受損害，可以依法請求相應(yīng)的損害賠償。判斷公園是否應(yīng)向受害游客承擔(dān)責(zé)任的重要標(biāo)準(zhǔn)之一是：該傷害是否是因公園沒有盡到“合理的”安全保障義務(wù)而造成的。所謂“合理的”義務(wù)，應(yīng)根據(jù)該行業(yè)的性質(zhì)、特點(diǎn)和條件確定。對于公園來說，在其可以預(yù)見危險的合理范圍內(nèi)做到危險告知、行為提示和安全管理，將可能威脅游人人身和財產(chǎn)安全的隱患降低至最低，即是其“合理的”安全保障義務(wù)。我上班路上摔傷了算工傷么上班路上自己摔傷不算工傷。職工有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷：患職業(yè)病的；在上下班途中，受到非本人主要責(zé)任的交通事故或者城市軌道交通、客運(yùn)輪渡、火車事故傷害的；在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的；其他?！吨腥A人民共和國民法典》第一千一百六十五條行為人因過錯侵害他人民事權(quán)益造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)2023-07-05203人看過
-
撫養(yǎng)權(quán)根據(jù)我國法律規(guī)定,未成年人的父母是他們的監(jiān)護(hù)人。如果未成年子女造成他人損害,監(jiān)護(hù)人應(yīng)承擔(dān)民事責(zé)任。夫妻離婚后未成年子女侵害他人權(quán)益的,同該子女共同生活的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任;如果獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任確有困難的,可以責(zé)令未與該子女共同生活的一方共同承擔(dān)民事責(zé)任。根據(jù)我國法律規(guī)定,未成年人的父母是他們的監(jiān)護(hù)人。如果未成年子女造成他人損害,監(jiān)護(hù)人應(yīng)承擔(dān)民事責(zé)任。夫妻離婚后未成年子女侵害他人權(quán)益的，同該子女共同生活的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任；如果獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任確有困難的，可以責(zé)令未與該子女共同生活的一方共同承擔(dān)民事責(zé)任。 夫 妻 離 婚 未 成 年 子 女 責(zé) 任 歸 屬夫妻離婚時，對于未成年子女的責(zé)任歸屬問題，我國《民法典》中有著明確的規(guī)定。根據(jù)《民法典》第一千零七十一條規(guī)定：“夫妻離婚時，未成年子女撫養(yǎng)權(quán)歸母親?！蓖瑫r，《民法典》第一千零七十三條也明確規(guī)定：“父母與子女間的關(guān)系，不因父母離婚而消除2023-09-12180人看過 -
走工傷還是提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛具體根據(jù)個人情況來決定。兩者的內(nèi)在法律關(guān)系不同，工傷是建立在勞動關(guān)系，而提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛的是建立在勞務(wù)關(guān)系。當(dāng)前認(rèn)定工傷，一般是提供勞動合同及其他材料予即可。如果沒有勞動合同，就要先走確認(rèn)事實(shí)勞動關(guān)系前置程序，再進(jìn)行認(rèn)定工傷。工傷私了還是走程序好我國的工傷保險條例規(guī)定，工傷私了和走程序各有優(yōu)點(diǎn)，無法比較好壞。如果已經(jīng)和單位協(xié)商一致，那么私了能夠快速解決糾紛，勞動者也可以盡快拿到賠償。但是，在協(xié)商前可以先進(jìn)行工傷傷殘等級鑒定。因?yàn)閭麣埖燃壍恼J(rèn)定是協(xié)商的前提，確定了傷殘等級后，才能確定向單位主張的具體賠償金額?！吨腥A人民共和國勞動法》第七十三條勞動者在下列情形下，依法享受社會保險待遇：（一）退休；（二）患病、負(fù)傷；（三）因工傷殘或者患職業(yè)病；（四）失業(yè)；（五）生育。勞動者死亡后，其遺屬依法享受遺屬津貼。勞動者享受社會保險待遇的條件和標(biāo)準(zhǔn)由法律、法規(guī)規(guī)定。勞2023-07-03321人看過 -
保險人我L公司于某年3月與英國B公司按CFR條件簽訂了一份出口帆布手包的合同。1根據(jù)合同規(guī)定，L向H海運(yùn)公司辦理定艙。H接受承運(yùn)后開始進(jìn)行配載。由于L業(yè)務(wù)繁忙，H沒有到生產(chǎn)廠家親自查看整批貨物裝箱情況。貨物裝箱完畢后，H在合同規(guī)定的裝運(yùn)期內(nèi)，將貨物送往利物浦。1個月后，B來電向L索賠，原因是帆布包有很大刺激性氣味，影響推銷。經(jīng)查，帆布包刺激氣味是運(yùn)輸過程造成的。同時，L認(rèn)為雙方是在CFR條件下交易的，自己已經(jīng)完成了交貨，因此之后的貨物滅失或損壞的風(fēng)險應(yīng)該由B自己承擔(dān)。L進(jìn)一步分析認(rèn)為，CFR要求B公司購買保險，所以B也應(yīng)該向保險公司申請賠付。第2天B再次來電稱根據(jù)INCONTERMS2000，賣方提供符合合同規(guī)定的貨物是賣方基本的義務(wù)。經(jīng)查，帆布包之所以產(chǎn)生刺激性氣味，是由于集裝箱油漆沒有干透所致。在CFR下，賣方負(fù)責(zé)租船訂艙，因此向L索賠是完全合理的。L再次調(diào)查，情況屬實(shí)。于是同意降價20%，2023-06-05418人看過 -
本文介紹了在雇人建造房屋導(dǎo)致他人受傷或死亡時，責(zé)任的承擔(dān)情況。根據(jù)雇傭關(guān)系，包工頭應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但如果雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主有責(zé)任承擔(dān)賠償責(zé)任。同時，如果雇傭關(guān)系以外的第三人造成雇員人身損害，賠償權(quán)利人可以請求第三人承擔(dān)賠償責(zé)任，也可以請求雇主承擔(dān)賠償責(zé)任。雇主承擔(dān)賠償責(zé)任后，可以向第三人追償。雇人建造房屋導(dǎo)致他人受傷或死亡時,通常由包工頭承擔(dān)責(zé)任。工人與包工頭之間存在雇傭關(guān)系,因此如果雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害,雇主有責(zé)任承擔(dān)賠償責(zé)任。雇傭關(guān)系以外的第三人造成雇員人身損害的，賠償權(quán)利人可以請求第三人承擔(dān)賠償責(zé)任，也可以請求雇主承擔(dān)賠償責(zé)任；雇主承擔(dān)賠償責(zé)任后，可以向第三人追償。 雇 主 與 第 三 人 ： 雇 人 施 工 誰 來 負(fù) 責(zé) ？根據(jù)我國《建筑法》的規(guī)定，建筑施工必須由取得資質(zhì)的單位或者個人承擔(dān)。同時，禁止建筑施工單位將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單2023-09-01257人看過
-
機(jī)動車如果是因前車溜車或倒車發(fā)生的追尾事故，前車全責(zé)。如果是因未保持安全車距導(dǎo)致的追尾，則屬于后方全責(zé)。同車道行駛的機(jī)動車，后車應(yīng)當(dāng)與前車保持足以采取緊急制動措施的安全距離。前車在道路上停車后未按規(guī)定開啟危險報警閃光燈和設(shè)置警示標(biāo)志，形成的追尾交通事故，前車承擔(dān)事故的次要責(zé)任，后車承擔(dān)交通事故主要責(zé)任。高速路上追尾事故責(zé)任如何劃分（一）后車撞行駛中的前車形成的追尾交通事故，后車承擔(dān)全部責(zé)任；（二）夜間前車沒有尾燈，形成的追尾交通事故，前車承擔(dān)事故次要責(zé)任，后車承擔(dān)事故主要責(zé)任；（三）前車在道路上停車后未按規(guī)定開啟危險報警閃光燈和設(shè)置警示標(biāo)志，形成的追尾交通事故，前車承擔(dān)事故的次要責(zé)任，后車承擔(dān)事故主要責(zé)任；（四）前車在道路上停車后按規(guī)定開啟了危險報警閃光燈并設(shè)置了警示標(biāo)志，形成的追尾交通事故，后車承擔(dān)事故的全部責(zé)任；（五）前車超長且未按規(guī)定設(shè)置明顯警示標(biāo)志，形成的追尾交通事故，前車承擔(dān)事故次要責(zé)2023-07-11389人看過 -
消費(fèi)爭議賠償連帶賠償（消費(fèi)者可以向任何一方提出賠償請求）代位賠償（消費(fèi)者必須先向特定一方提出賠償請求）一般侵權(quán)行為的責(zé)任歸屬。為了盡快解決消費(fèi)爭議，《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》在確定索賠對象時，設(shè)計了有利于消費(fèi)者主張權(quán)利的機(jī)制，具體體現(xiàn)在《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十條：消費(fèi)者在購買、使用商品時，其合法權(quán)益受到損害的，可以向銷售者要求賠償。銷售者賠償后，屬于生產(chǎn)者責(zé)任或者屬于向銷售者提供商品的其他銷售者的責(zé)任的，銷售者有權(quán)向生產(chǎn)者或者其他銷售者追償。關(guān)于賠償后的責(zé)任承擔(dān)或分擔(dān)問題，由銷售者與生產(chǎn)者、其他銷售者處理，與消費(fèi)者無關(guān)。但是要注意的是，這一點(diǎn)只有在消費(fèi)者購買商品后其合法權(quán)益受到損害，未造成人身、財產(chǎn)侵害，即只是發(fā)生一般侵權(quán)行為的情況下才適用。企業(yè)變更后的責(zé)任歸屬為防止經(jīng)營者利用企業(yè)變更之機(jī)逃避對消費(fèi)者應(yīng)承擔(dān)的損害賠償責(zé)任，《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十一條規(guī)定：消費(fèi)者在購買、使用商品或者接受服務(wù)時，其合法權(quán)益2023-02-09195人看過 -
醫(yī)療機(jī)構(gòu)一般情況下，工傷的責(zé)任都是用人單位承擔(dān)，但是因?yàn)榈谌藢?dǎo)致工傷的，那么可以追第三方的事故責(zé)任，第三方需要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。用人單位在為勞動者購買工傷保險之后，在工傷保險的責(zé)任范圍內(nèi)，保險公司和用人單位共同承擔(dān)工傷待遇項(xiàng)目和支付相應(yīng)費(fèi)用，如果沒有購買保險的，那么全部由用人單位承擔(dān)。勞務(wù)派遣員工發(fā)生工傷責(zé)任由誰承擔(dān)勞務(wù)派遣員工工傷由勞務(wù)派遣單位與用工單位承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。用人單位在事故傷害發(fā)生之日或者被診斷之日起30日內(nèi)，向勞動保障部門提出工傷認(rèn)定申請。如果用人單位未按時繳納工傷保險的，由用人單位和用工單位負(fù)責(zé)，承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。用工單位給被派遣勞動者造成損害的，勞務(wù)派遣單位與用工單位承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。《工傷保險條例（2010修訂）》第三十條職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病進(jìn)行治療，享受工傷醫(yī)療待遇。職工治療工傷應(yīng)當(dāng)在簽訂服務(wù)協(xié)議的醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)，情況緊急時可以先到就近的醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救。治療工傷所2023-06-30170人看過 -
交通事故處理程序車頭和車尾相撞是由交警來劃分的，交警根據(jù)事故發(fā)生的原因來作判斷。然后再根據(jù)原因看是哪一方的過錯導(dǎo)致的，過錯大的一方，承擔(dān)的責(zé)任越大，當(dāng)然也要承擔(dān)主要的賠償責(zé)任，所以事故責(zé)任的大小與賠償責(zé)任息息相關(guān)。另外交警作出責(zé)任劃分不是口頭的形式作出，而是需要出具一份書面的《事故責(zé)任認(rèn)定書》，認(rèn)定書上主要會寫明事故的經(jīng)過、認(rèn)定依據(jù)、承擔(dān)事故的責(zé)任人、責(zé)任承擔(dān)情況。事故責(zé)任一經(jīng)作出，雙方確認(rèn)并認(rèn)可，就可以作為該事故的賠償依據(jù)。電動車撞車頭和車尾的責(zé)任劃分《民法典》第一千二百一十三條機(jī)動車發(fā)生交通事故造成損害，屬于該機(jī)動車一方責(zé)任的，先由承保機(jī)動車強(qiáng)制保險的保險人在強(qiáng)制保險責(zé)任限額范圍內(nèi)予以賠償；不足部分，由承保機(jī)動車商業(yè)保險的保險人按照保險合同的約定予以賠償；仍然不足或者沒有投保機(jī)動車商業(yè)保險的，由侵權(quán)人賠償。《道路交通事故處理程序規(guī)定》第六十條公安機(jī)關(guān)交通管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人的行為對發(fā)生道路交通事故所2023-07-10418人看過
-
為包工頭打工受傷由包工頭和打工工地的建設(shè)方承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。包工頭與打工仔之間為雇傭關(guān)系，在從事雇傭活動中遭受人身損害的，包工頭當(dāng)然要承擔(dān)賠償責(zé)任。建筑公司將工程分包給并無施工資質(zhì)的包工頭，存在過錯，因此應(yīng)負(fù)連帶賠償責(zé)任。分包工傷和甲方有關(guān)系嗎有關(guān)系，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。雇傭關(guān)系以外的第三人造成雇員人身損害的，賠償權(quán)利人可以請求第三人承擔(dān)賠償責(zé)任，也可以請求雇主承擔(dān)賠償責(zé)任。雇主承擔(dān)賠償責(zé)任后，可以向第三人追償。雇員在從事雇傭活動中因安全生產(chǎn)事故遭受人身損害，發(fā)包人、分包人知道或者應(yīng)當(dāng)知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任?！吨腥A人民共和國民法典》第一千一百九十二條個人之間形成勞務(wù)關(guān)系，提供勞務(wù)一方因勞務(wù)造成他人損害2023-07-07338人看過 -
工程施工合同建設(shè)工程施工合同無效，一方當(dāng)事人請求對方賠償損失的，應(yīng)當(dāng)就對方過錯、損失大小、過錯與損失之間的因果關(guān)系承擔(dān)舉證責(zé)任。損失大小無法確定，一方當(dāng)事人請求參照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的人民法院可以結(jié)合雙方過錯程度、過錯與損失之間的因果關(guān)系等因素作出裁判?！窘ㄔO(shè)工程施工合同糾紛】被告某建設(shè)工程公司應(yīng)訴建設(shè)工程施工合同糾紛案獲勝案情簡介原告四川某建筑勞務(wù)公司與被告四川某建設(shè)工程有限公司于2012年12月12日簽訂了《建筑勞務(wù)合同》，約定被告將其承包的某工程項(xiàng)目分包給原告，由原告承攬除了單項(xiàng)工程外的所有工作內(nèi)容，同時約定原告須在簽訂該合同后3日那日交付300萬保證金；2013年1月10日，雙方又簽訂了《建筑勞務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》，約定被告必須保證原告承包的工程在2013年5月底前開工，如果不能保證的，被告承諾對原告所交付的保證金按年息20％支付利息。原告于2013年1月23日前累計向被告支付了工程保證金290萬元；2023-07-18500人看過
#小區(qū)物權(quán)
北京
律師推薦
#小區(qū)物權(quán)
知識導(dǎo)航
房產(chǎn)糾紛知識頻道
展開
#業(yè)主
詞條
業(yè)主是指房屋所有權(quán)人，按其擁有的物業(yè)所有權(quán)狀況，又可分為獨(dú)立所有權(quán)人和區(qū)分所有權(quán)人。區(qū)分所有權(quán)人是指數(shù)人區(qū)分一幅土地上同一建筑物而各有其專有部分，并就其共用部分按其應(yīng)有部分有所有權(quán)者;獨(dú)立所有權(quán)人是指某土地上的建筑物僅屬于某一業(yè)主。... 更多>
#業(yè)主
最新文章
-
2025-09-07 -
2024-01-31 -
2024-01-18 -
2024-01-11 -
2024-01-11
#業(yè)主
相關(guān)咨詢
-
房屋漏水問題的責(zé)任歸屬爭議及解決方法貴州在線咨詢 2024-11-14房屋漏水責(zé)任劃分：開發(fā)商責(zé)任在保修期內(nèi)，非人為原因?qū)е侣┧?，開發(fā)商承擔(dān)全部責(zé)任。物業(yè)責(zé)任在于物業(yè)公司及時處理問題，如疏于管理導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大或更嚴(yán)重問題出現(xiàn)，物業(yè)需承擔(dān)責(zé)任。 根據(jù)《民法典》第二百九十六條，不動產(chǎn)權(quán)利人因用水、排水、通行、鋪設(shè)管線等利用相鄰不動產(chǎn)的，應(yīng)盡量避免對相鄰的不動產(chǎn)權(quán)利人造成損害。若造成損害，則需給予賠償。 -
建筑施工事故的賠償責(zé)任歸屬方是誰？山東在線咨詢 2024-11-231. 對于建筑施工產(chǎn)生的安全事故，承擔(dān)賠償責(zé)任的主體是承包單位和發(fā)包單位。如果總承包單位將工程分包給沒有相應(yīng)資質(zhì)條件的單位，那么分包方和總承包方將共同承擔(dān)賠償責(zé)任。而如果承包單位將工程轉(zhuǎn)包給沒有相應(yīng)資質(zhì)條件的單位，那么接受轉(zhuǎn)包方和承包單位將共同承擔(dān)賠償責(zé)任。 2. 根據(jù)《建筑法》第七十一條規(guī)定，建筑施工企業(yè)如果違反本法規(guī)定，對建筑安全事故隱患不采取措施予以消除，責(zé)令改正，可以處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的 -
工地事故責(zé)任歸屬及規(guī)范措施廣東在線咨詢 2025-02-04在簽署的協(xié)議中,是否對責(zé)任的劃分進(jìn)行了約定?如果有約定,則按照約定執(zhí)行;如果沒有約定,則依據(jù)我國法律規(guī)定。根據(jù)該法律,如果在雇傭活動中雇員遭受人身損害,而發(fā)包人或分包人明知或應(yīng)知接受發(fā)包或分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)條件,那么發(fā)包人和分包人應(yīng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。 根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定,如果雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害,雇主 -
施工方承包商與工人之間受傷責(zé)任歸屬問題陜西在線咨詢 2025-01-01根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十七條，受害人遭受人身損害時，賠償義務(wù)人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。同時，掛靠的公司也應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。在特殊情況下，發(fā)包方也可能承擔(dān)連帶責(zé)任。 根據(jù)《人身損害賠償司法解釋全文》第十七條，受害人因就醫(yī)治療支出的費(fèi)用、誤工減少的收入以及因傷致殘增加的生活必要費(fèi)用等，賠償義務(wù)人應(yīng)予以賠償。受害人因傷致殘，其增加的生活必要費(fèi)用、喪失勞動能力導(dǎo)致的收 -
工傷責(zé)任歸屬及相應(yīng)的賠償措施廣東在線咨詢 2025-02-25根據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)，工傷責(zé)任的歸屬及賠償措施如下： 一、工傷責(zé)任歸屬 1. 基本規(guī)則：勞動者在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到傷害，或符合《工傷保險條例》規(guī)定的其他工傷情形（如上下班途中發(fā)生交通事故），用人單位依法承擔(dān)工傷保險責(zé)任。 2. 例外情形： （1）勞動者故意自傷或自殘； （2）勞動者違反安全生產(chǎn)規(guī)程明知危險仍作業(yè)； （3）非用人單位安排的非職務(wù)行為受傷。但用人單位需舉證證明勞動
