怎么申請索賠工期
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-15 15:25:31
354 人看過
工程開工后，由于業(yè)主方?jīng)]有做好征地工作的問題，導致工程處于停工一個月，我該如何申請索賠工期，工程工期只有4個月
律師回答：
征地結(jié)束時間您可以收集，可以向建設方申請工期順延一個月。
相關法律知識：
《中華人民共和國建筑法》中有關內(nèi)容的規(guī)定
第二十七條大型建筑工程或者結(jié)構(gòu)復雜的建筑工程，可以由兩個以上的承包單位聯(lián)合共同承包。共同承包的各方對承包合同的履行承擔連帶責任。
兩個以上不同資質(zhì)等級的單位實行聯(lián)合共同承包的，應當按照資質(zhì)等級低的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程。
第二十八條禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人。
第二十九條建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應資質(zhì)條件的分包單位;但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經(jīng)建設單位認可。施工總承包的，建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位自行完成。
建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對建設單位負責;分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負責。總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任。
禁止總承包單位將工程分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
工程費用索賠申請表怎么寫
335人看過
-
工傷要怎么賠償，向誰申請索要賠償
434人看過
-
工傷索賠申請有效期有何規(guī)定？
293人看過
-
工程延期后業(yè)主可否申請索賠
389人看過
-
工傷索賠該如何申請
188人看過
-
工傷索賠在哪里申請
421人看過
律師服務
熱門律師推薦
更多業(yè)主相關文章
-
業(yè)主一、工程延期后業(yè)主可否申請索賠工程延期后，業(yè)主能不能申請索賠，要依據(jù)實際情況而定，如果房屋延期交付給業(yè)主，構(gòu)成合同違約的，業(yè)主可以主張違約賠償?！吨腥A人民共和國民法典》第五百七十七條【違約責任】當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。第五百八十四條【損害賠償范圍】當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，造成對方損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益；但是，不得超過違約一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違約可能造成的損失。二、建筑工程逾期怎么處理承包方應按合同規(guī)定的時間如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方應承擔相應的違約責任。違約責任包括支付違約金、支付利息以及違約給以包方造成的損失等等。建設工程承包人在合同履行過程中，應承擔以下責任1、按照合同約定2023-04-1884人看過 -
消費者一、索賠申請書表格怎么填賠償請求人：_______________委托代理人：_______________賠償請求人因______________________________（賠償義務機關全稱）于______年______月______日錯誤做出的______（司法行為），給自己的合法權(quán)益造成了損害，現(xiàn)請求賠償。具體賠償請求是：_____________________________________________請求賠償?shù)氖聦嵑屠碛墒牵篲____________________________________此致______（賠償義務司法機關全稱）賠償請求人：______委托代理人：__________年____月____日二、侵權(quán)損害賠償?shù)奶卣?、損害賠償責任的承擔方式以造成他人財產(chǎn)或人身損害為前提。在各種責任形式中，停止侵害、排除妨礙、消除影響這幾種責任的承擔，均不能以實際造2023-04-23320人看過 -
法律綜合知識針對工期索賠的計算方式，我們有以下幾種主要方法：首先是網(wǎng)絡分析法。此方法的實質(zhì)在于對竣前和竣后的施工進度安排進行深度剖析以及對比，進而推算出工程應當順延的期限；其次是比例分析法。這種方法側(cè)重于研究單個項目工程量（以工程造價為衡量標準）的增減幅度與其總合同額的相對關系，進而判斷此類變化所導致的可能工期延長或縮短的程度；最后一種方法是其他法規(guī)規(guī)定的確認方式。在真實的施工環(huán)境中，我們可以按照巳經(jīng)發(fā)生的延誤相關的天數(shù)來計算工期索賠，或者通過發(fā)包方以及承包方之間的正式協(xié)議來最終確定索賠的合理工期?！睹穹ǖ洹返谖灏侔耸藯l：當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。定金不足以彌補一方違約造成的損失的，對方可以請求賠償超過定金數(shù)額的損失。2024-04-30133人看過 -
法律綜合知識一、如何提出工傷索賠申請1．當事人向統(tǒng)籌地區(qū)社會保險行政部門提出工傷認定申請并提交勞動關系證明、醫(yī)療診斷證明等材料；2．社會保險行政部門受理工傷認定申請后，根據(jù)審核需要對事故傷害進行調(diào)查核實；3．社會保險行政部門作出工傷認定的決定；4．社會保險行政部門將《認定工傷決定書》送達當事人，并抄送社會保險經(jīng)辦機構(gòu)。二、不服工傷賠償判決書怎么辦一般來說，不服工傷賠償判決書的，要根據(jù)該一審判決是否已經(jīng)生效來處理：如果一審判決未生效的，可以在上訴期內(nèi)（民事案件的上訴期為15天，刑事案件為10天）向上一級法院提起上訴，由上級法院重新審理和判決。根據(jù)《民事訴訟法》第一百六十四條規(guī)定，當事人不服地方人民法院第一審判決的，有權(quán)在判決書送達之日起十五日內(nèi)向上一級人民法院提起上訴。如果判決已生效的，可以向檢察院申請抗訴，也可由當事人自行向法院申請再審或進行申訴。三、哪些項目屬于工傷賠償范疇工傷賠償項目包括醫(yī)療費、伙2023-09-16381人看過
-
法律綜合知識社會保險行政部門應當自受理工傷認定申請之日起60日內(nèi)作出工傷認定的決定，并書面通知申請工傷認定的職工或者其近親屬和該職工所在單位。社會保險行政部門對受理的事實清楚、權(quán)利義務明確的工傷認定申請，應當在15日內(nèi)作出工傷認定的決定。作出工傷認定決定需要以司法機關或者有關行政主管部門的結(jié)論為依據(jù)的，在司法機關或者有關行政主管部門尚未作出結(jié)論期間，作出工傷認定決定的時限中止。勞動者取得的工傷賠償不需要計算個稅，工傷事故的賠償款需要依照勞動者的工傷等級來確認，在工傷事故發(fā)生之后，一個月內(nèi)單位要給員工認定工傷，確認工傷等級，再由工傷保險基金支付工傷賠償款，若是未繳納工傷保險，賠償?shù)馁M用由公司承擔。2024-02-09294人看過 -
法律綜合知識一、工傷索賠申請流程介紹申請工傷賠償?shù)牧鞒蹋?．用人單位或職工先進行申報工傷；2．然后在被認定為工傷后向社保經(jīng)辦機構(gòu)請求獲得相應工傷保險待遇；3．再提交工傷認定決定書、醫(yī)療繳費單據(jù)等費用單據(jù)材料?！豆ｋU條例》第十七條職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，所在單位應當自事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向統(tǒng)籌地區(qū)社會保險行政部門提出工傷認定申請。遇有特殊情況，經(jīng)報社會保險行政部門同意，申請時限可以適當延長。二、工傷賠償一般要多久才能賠下來工傷賠償一般在三個月左右能賠下來。發(fā)生工傷事故后，在三十日內(nèi)之內(nèi)申請工傷認定；社保行政部門在六十日內(nèi)作出是否認定的決定；然后持決定書以及醫(yī)療費用憑證等材料，向社保經(jīng)辦機構(gòu)申請賠償，核查通過后，發(fā)放工傷賠償。三、工傷賠償老板不賠償怎么辦工傷賠償老板不賠償?shù)奶幚磙k法是當?shù)氐纳鐣Ｕ暇诌M行投訴。按照流程申請工傷鑒定2023-08-06452人看過 -
業(yè)主索賠所需提供的文件包括：雙方公司注冊證明文件、招標文件和中標通知書、建設工程施工合同及其增減工程量的補充合同、工程預、決算報告、支付工程款的收據(jù)和憑證、工程驗收、結(jié)算憑證和質(zhì)量檢驗報告等。以下是索賠所需準備的資料的改寫版本,保持原意不變:索賠所需提供的文件包括:1.雙方公司注冊證明文件;2.招標文件和中標通知書;3.建設工程施工合同及其增減工程量的補充合同;4.工程預、決算報告、支付工程款的收據(jù)和憑證;5.工程驗收、結(jié)算憑證和質(zhì)量檢驗報告等。工程索賠需要準備哪些文件？工程索賠是指在工程項目中,因為各種原因?qū)е马椖窟M度、費用、質(zhì)量等方面發(fā)生變化,從而向業(yè)主或者監(jiān)理機構(gòu)提出的要求賠償損失或者增加費用等爭議解決方式。為了解決這類問題,需要準備以下文件:1. 合同文件:工程索賠的基礎文件,包括合同協(xié)議書、工程量清單、施工合同、設計文件等。這些文件是工程索賠最為重要的證據(jù),能夠證明雙方的權(quán)利和義務,2023-12-01202人看過 -
法律綜合知識一、建筑工程停工索賠報告申請什邡市農(nóng)業(yè)局：四川國正建設管理有限公司：我司承建的什邡市農(nóng)業(yè)局食用菌主業(yè)恢復工程，工程開工以來，出現(xiàn)了一系列影響施工進度的問題，其主要有：一、為迎接5．12地震紀念，政府口頭通知2011年4月18日至2011年5月15日停止一切砂、石運輸，工程車輛（挖掘機、推土機）禁止在公路行駛。導致我司半停工15天，全停工13天（見附件1）；二、我司將擇菇棚基礎按設計深度開挖完畢，經(jīng)監(jiān)理單位現(xiàn)場勘察未達到持力層，需繼續(xù)開挖。我司于2011年5月4日開始多次請示貴局，在2011年6月1日才得到繼續(xù)開挖的答復（見附見2）；三、擇菇棚、菌袋制作車間的外圍結(jié)構(gòu)取消，其電器部分如何安裝。我司于2011年4月2日開始多次請示貴局，在2011年5月30日才得到確實的做法（見附件3）；四、施工場地內(nèi)的蔬菜大棚拆除及青苗賠償問題從開工至今都未妥善解決，我司曾多次口頭、書面請求解決都未果，2012021-09-30435人看過
-
仲裁委員會1、用人單位有繳納工傷保險：向人力資源和社會保障局申請領取由工傷保險基金支付的工傷待遇，同時要求用人單位支付剩余的工傷賠償。2、用人單位未繳納工傷保險：由用人單位承擔全部工傷賠償待遇。用人單位拒不支付其應當支付的工傷賠償待遇，勞動者向勞動爭議仲裁委員會申請勞動仲裁。工傷索賠為何這么難？前不久，國務院法制辦就《工傷保險條例》的修改向全民征集意見，這是《工傷保險條例》實施5年后首次修改并公開征求意見。20多天，國務院法制辦共收到7481條意見。據(jù)了解，草案經(jīng)進一步修改后將報請國務院常務會議審議，今年有望出臺。這對于廣大勞動者無疑是個福音。前不久，國務院法制辦就《工傷保險條例》的修改向全民征集意見，這是《工傷保險條例》實施5年后首次修改并公開征求意見。20多天，國務院法制辦共收到7481條意見。據(jù)了解，草案經(jīng)進一步修改后將報請國務院常務會議審議，今年有望出臺。這對于廣大勞動者無疑是個福音。發(fā)生工2023-07-03216人看過 -
直系親屬離職后依然可以請求工傷賠償，工傷傷殘的，可以請求一次性傷殘補助金、一次性傷殘就業(yè)補助金、一次性工傷醫(yī)療補助金，其中，前一補助金是在勞動關系存續(xù)期間就可以要求支付的，后二項賠償是勞動合同終止或解除后支付的。如果在申請賠償是產(chǎn)生糾紛，可以通過以下方式解決：1、申請行政復議根據(jù)有關規(guī)定，申請工傷認定的職工或者其直系親屬、該職工所在單位對工傷認定結(jié)論不服的；工傷職工或者其直系親屬對經(jīng)辦機構(gòu)核定的工傷保險待遇有異議的，可以依法申請行政復議。2、提起行政訴訟申請工傷認定的職工或者其直系親屬、該職工所在單位對工傷認定結(jié)論不服的，工傷職工或者其直系親屬對經(jīng)辦機構(gòu)核定的工傷保險待遇有異議的，還可以依法直接提起行政訴訟。3、申請調(diào)解、仲裁或者提起民事訴訟或者協(xié)商解決職工與用人單位發(fā)生工傷待遇方面的爭議，按照處理勞動爭議的有關規(guī)定處理。根據(jù)《勞動法》第77條規(guī)定，用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議，當事人可以依法申請2023-04-01340人看過 -
強制執(zhí)行一、工傷索賠申請書該如何寫針對工傷賠償，根據(jù)工傷保險條例規(guī)定。需要到當?shù)貏趧有姓块T申請工傷認定，填寫《申請書》，由正式的格式文本，不需要本人寫申請書的。同時，提供指定醫(yī)院醫(yī)生的論斷書，傷殘等級，與單位發(fā)生勞動關系證明材料，比如《勞動合作》，工牌等。對于手寫申請書，比如“工傷申請書某某人跟某某單位有勞動關系，在某年某月工作期間，發(fā)生了什么事件，造成了傷殘，本人某某現(xiàn)申請工傷誤工費、傷殘補助、就業(yè)補助、醫(yī)療補助等工傷賠償，請接洽，謝謝。申請人：某某時間：xxxx年x月x日二、工傷賠償申請書范文申請人：陳某，男女，漢族，生于xxxx年x月xx日，住xxxx．被申請人：xxxxxxx公司．法定代表人：xxxx委托代理人：有無都可請求事項：依法認定申請人xxxxx的受傷為工傷．事實及理由：xxx公司于xxx年xx月xx日聘請申請人陳xxxx到該公司從事xxxxx工作。陳xxx于xx年x月xx日在x2023-02-24235人看過 -
申請仲裁工傷索賠可以先向勞動保障行政部門申請工傷認定。確定工傷后，再進行勞動能力鑒定。根據(jù)鑒定的勞動能力等級計算賠償金額，享受工傷保險待遇。與單位就賠償問題進行協(xié)商，協(xié)商不成的，可向當?shù)貏趧又俨蒙暾堉俨?，維護其合法權(quán)益。工傷賠償項目有以下幾種情況：造成一般傷害（未達到殘疾）的賠償：醫(yī)療費、傷者住院期間的伙食補助費、生活護理費、工傷期間的工資、交通食宿費。傷殘賠償：醫(yī)療費、傷者住院期間的伙食補助、生活護理費、工傷期間的工資、交通住宿費、輔助設備費、一次性傷殘補助、傷殘津貼、一次性工傷醫(yī)療補助、一次性傷殘就業(yè)補助。雇傭關系發(fā)生意外工傷如何索賠雇傭關系不屬于勞動關系，所以雇員受傷后，不適用《工傷保險條例》的規(guī)定，應該由雇主承擔賠償責任，雇員可以向雇主索賠?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第九條雇員在從事雇傭活動中致人損害的，雇主應當承擔賠償責任；雇員因故意或者重大過失致人損2023-07-02140人看過
-
工傷不同于一般的民事責任，勞動者在工傷發(fā)生過程中是免責的。如果你單位為你參加了工傷保險，則工傷賠償是由工傷基金承擔；如果單位未參加工傷保險，則由單位承擔。你的同事違規(guī)操作，造成你的傷害，單位應該給予處分，或者處罰，嚴重的可以追究刑事責任，但是不對你進行賠償，一切賠償由單位或者工傷保險部門進行。一、工傷索賠的程序是怎樣的第一、確認勞動關系的程序。大部分工傷案件都存在勞動關系不明確的問題，由于勞動關系是進行工傷認定的必備要件，在勞動關系不能得到證明的情況下，工傷案件的其他程序也就無從談起。因此在勞動關系不明確的情況下，進行勞動關系的確認也就成為第一步要走的程序。通常情況下，是通過勞動仲裁委員會或是人民法院來確認。第二、工傷認定程序。發(fā)生工傷事故后，用人單位不在30天內(nèi)提起工傷認定，那勞動者只能是在工傷事故發(fā)生后的一年內(nèi)，向有管轄權(quán)的工傷認定委員會提起工傷認定了。勞動者提出工傷認定后，工傷認定委2023-04-03488人看過 -
一、股票索賠成功怎么申請執(zhí)行權(quán)利人需要依據(jù)生效的法律文書向法院申請強制執(zhí)行?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第二百三十六條發(fā)生法律效力的民事判決、裁定，當事人必須履行。一方拒絕履行的，對方當事人可以向人民法院申請執(zhí)行，也可以由審判員移送執(zhí)行員執(zhí)行。調(diào)解書和其他應當由人民法院執(zhí)行的法律文書，當事人必須履行。一方拒絕履行的，對方當事人可以向人民法院申請執(zhí)行。《中華人民共和國民事訴訟法》第二百三十七條對依法設立的仲裁機構(gòu)的裁決，一方當事人不履行的，對方當事人可以向有管轄權(quán)的人民法院申請執(zhí)行。受申請的人民法院應當執(zhí)行。被申請人提出證據(jù)證明仲裁裁決有下列情形之一的，經(jīng)人民法院組成合議庭審查核實，裁定不予執(zhí)行：（一）當事人在合同中沒有訂有仲裁條款或者事后沒有達成書面仲裁協(xié)議的；（二）裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁機構(gòu)無權(quán)仲裁的；（三）仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的；（四）裁決所根據(jù)的證據(jù)2024-02-02189人看過
#小區(qū)物權(quán)
北京
律師推薦
#小區(qū)物權(quán)
知識導航
房產(chǎn)糾紛知識頻道
展開
#業(yè)主
詞條
業(yè)主是指房屋所有權(quán)人，按其擁有的物業(yè)所有權(quán)狀況，又可分為獨立所有權(quán)人和區(qū)分所有權(quán)人。區(qū)分所有權(quán)人是指數(shù)人區(qū)分一幅土地上同一建筑物而各有其專有部分，并就其共用部分按其應有部分有所有權(quán)者;獨立所有權(quán)人是指某土地上的建筑物僅屬于某一業(yè)主。... 更多>
#業(yè)主
最新文章
-
2025-09-07 -
2024-01-31 -
2024-01-18 -
2024-01-11 -
2024-01-11
#業(yè)主
相關咨詢
-
同級工傷可以怎么申請索賠浙江在線咨詢 2022-11-07可以參照以下流程申請工傷索賠： 1、在接受工傷治療后，去工傷鑒定部分進行工傷鑒定； 2、要證明勞動關系的成立，即讓用人單位出具勞動關系證明； 3、向勞動行政部門提出工傷認定申請。依據(jù)《工傷保險條例》第十七條職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，所在單位應當自事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向統(tǒng)籌地區(qū)勞動保障行政部門提出工傷認定申請； 4、經(jīng)審核過后， -
拖欠工資怎么申請索要賠償山西在線咨詢 2022-08-19兩種途徑。 1、你可以到當?shù)貏趧泳滞对V。 2、可以到當?shù)貏趧泳稚暾堉俨?，要求支付工資和25%經(jīng)濟補償。 《勞動法》、《違反和解除勞動合同的經(jīng)濟補償辦法》 如果你是給用人單位工作，有兩個途徑可以要求支付工資： 1、你可以到當?shù)貏趧泳謩趧颖O(jiān)察投訴；優(yōu)點：方式簡單。缺點：各地執(zhí)法力度可能不是很大； 2、可以到當?shù)貏趧泳稚暾堉俨?，要求支付工資。如果未簽訂勞動合同，還可以要求支付未簽訂勞動合同的雙倍工資。如 -
申請索賠程序怎么寫？福建在線咨詢 2022-12-16（1）索賠事件發(fā)生后28日內(nèi)，向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向通知。 （2）發(fā)出索賠意向通知后的28日內(nèi)，向監(jiān)理工程師提交補償經(jīng)濟損失和（或）延長工期的索賠報告及有關資料。 （3）監(jiān)理工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后，于28日內(nèi)給予答復。 （4）監(jiān)理工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后，28日內(nèi)未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經(jīng)認可。 （5）當該索賠事件持續(xù)進行時，承包 -
原告索賠誤工費怎么申請證明江西在線咨詢 2022-11-24索賠誤工費需要提供的證明有： 1、提供戶籍證明、身份證明等。 2、實際住院天數(shù)加醫(yī)囑休息時間，或者司法鑒定機構(gòu)確定休養(yǎng)時間。 3、有固定收入的，需要由用人單位出具因交通事故誤工減少收入的證明，或者提供勞動合同、工資條。 4、無固定收入的，需要提供交通事故發(fā)生前從事某種勞動。 -
